工地运输合同运输合同大多是格式条款合同。签订工地运输合同需要注意啥？以下是本站 小编为大家精心整理的工地运输合同最新范本，欢迎参考阅读。
工地运输合同范文篇一
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，就乙方承运甲方土方工程运输任务委托给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》及招标文件和总承包合同规定的要求，未明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，签订以下合同条款共同遵守。
第一条：工程名称、地点、范围及内容：
1、 工程名称：
2、 上方：
3、 下方：
4、 工程内容：第二条：工程量：保证工程量不低于 万方。
第三条：工程款及结算
1、承运结算单价：公里，根据路况而定， 运输距离
2、运输费每天按运输车数予以结算，日结清(次日票据汇总下午17：00之前结算当天的运输费的 ，工程完工结完 。甲方只对乙方指定人员结算工程款。
3、甲方不得透露运输价格不得私自和司机结算，更不得把乙方车辆诱为己用。
4、工程营业税，城市建设维护费和教育附加费等费用由甲方承担。
5、不可抗因素除外，由于甲方原因停工给予乙方 元/每车每天的补偿。
第四条：工程工期：
1、本工程工期为个月，从 日至月 日。合同签订后乙方在 天内组织设备、人员进场形成施工条件。
2、满足总工期及其它节点工期要求，乙方应服从甲方及业主要求的工期节点，根据工程需要甲乙双方共同协商增减土方运输车辆。
3、乙方车辆进场时间为：年月日。
第五条：机械设备
乙方进场车辆的数量、规格必须满足甲方要求，要求运输车辆 至 25方至24方平箱，按甲方要求进场，不得拖延。
第六条：双方责任
一、 甲方责任：
1、 负责整个运输单位的工作范围、工作内容、工作量的调配。
2、 甲方提供乙方的人员住宿及停车场地条件，费用由乙方承担。
3、 在运输过程中发生的一切费用，如超载、交警、运管、路政、城建环保等管理部门的罚款即周边协调关系由甲方负责。
4、 甲方保证乙方车辆进场后的正常施工，负责装卸便道的硬化、平整及设备的配合，以及土源的调配，并安排20小时的倒班工作。
5、 在现有工程结束前一周，甲方必须落实好下一步车辆运输安排，并与乙方协商落实到位。
第七条：其它
1、 在合同履行过程中如发生争执，双方应友好协商解决，解决不了的，提交法院诉讼解决。
2、 本合同自双方人代表或其授权达标签字并盖章之日起生 效，工程结束付清工程款后生效。
3、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力; (附双方身份证复印件)
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
工地运输合同范文篇二
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等有关规定，为明确双方在工程承包中的义务与责任，确保工程任务和进度的全面完成，遵循自愿、平等、互利的原则，经甲乙双方协商认可，同意签订如下协议条款：
一、工程概念
1、工程项目：罗源湾开发综合区
2、工程地点：罗源开发区
3、工程位置：罗源开发区
4、工资内容：土方装运(注：乙方只负责土方运输)
5、工程数量暂定：_______万立方。
6、运距与价格：目前实际运输公里之内于车上虚方每方_______元，如超过3公里外后每超600米于1公里加________元计算。
8、第一次15天结算与进度款预支按每部车平均款项的比例的80%支付，以后每15天结算付清100%。
二、双方责任
(一)甲方责任
1、在正式开工后，甲方责任承担乙方车辆在运输中，因超载、超高、越重等被公安、交警、路政、运管、市容等部门和社会闲杂人员或当地村民暂扣车辆及证件的处理及一切事宜的费用。
2、因甲方与业主有关部门出现矛盾纠纷时，而使乙方车辆和人员被扣押所造成的经济损失，由甲方负责，并保证乙方车辆和人员的安全。
3、乙方车辆进场后，甲方保证立即安排乙方的车辆进行运输作业，并确保乙方每天24小时运输量(特定因素以及不可抗拒的自然灾害除外)，甲方必须保证道路畅通确保运输正常，如因道路不畅通造成乙方损失和出现误工或无法正常作业造成车辆停工，甲方必需补偿乙方司机适当生活费用每24小时每车__________元。
4、甲方提供办卡加油：(每公升按市场浮动价为准)，每升超出7.5元由甲方补差价供予乙方使用，每车辆所加的油款，均在每期的进度款结算，由甲方扣除其使用的油款。
5、甲方保证按合同规定的结算方式按时和乙方结清运输费，如不及时结算，乙方有权停运。停运期间造成的损失由甲方负责。
(二)乙方责任
1、乙方必须在进场前将车辆及驾驶人员的有效证件，交给甲方到有关部门办理通行证等手续，保证所有车辆的合法性，自觉遵守国家的有关法律法规，严禁酒后驾车和疲劳驾驶，发生违法的交通事故，乙方自己负责。在运输施工期间发生事故责任以及经济损失和刑事责任由乙方承担(属哪方责任，由哪方负责)。甲方协助调节义务。
2、乙方施工运输车辆，必须全力配合和服从甲方的统一管理、调动和指挥，严格遵守施工现场秩序。所有车辆必须严格按照甲方制定的装卸地点及线路运营行驶，否则一切损失由乙方负责。
3、乙方运输的沙土方，在经过甲方指定地点领取运输票据，计入乙方日常运输台帐，日常运输台帐由双方指定的经办人员共同确认。上述台帐的运输数量和运输里程表记录，为甲乙双方日后结算的基准和依据。
4、本合同签订后，______天内由乙方调入车辆到施工现场，甲方先预支付给乙方车辆调车费(按车辆计算)每辆车人民币_________元，挖机每台________元，到第一次结算时候一次性回还给甲方，如工程需要增加车辆乙方要负责提供甲方所需车辆(根据取土地点的场所以及道路的实际情况来订)。
5、乙方车辆不得无故矿工，如有特殊情况需以甲方商协，如有违约甲方经济损失乙方支付。
二、违约责任
1、除本项目外，任何一方不得擅自提前解除本合同或者终止本合同履行。否则守约方可以要求对方履行本合同。
2、合同期限满后，乙方的运输车辆应按照甲方要求，在指定的时间内，撤离现场(注：余款全部付清时)，不得妨碍甲方后期工程开展。
3、如有哪方违约的应由违约方赔偿守约方的一切经济损失责任。
三、争议的解决
综上合同条款，甲乙双方共同遵守和履行。当合同履行中如有发生争议，经双方应及时协商解决，若协议不成的，履约方有权将合同向施工所在地人民法院起诉讼，通过法律程序解决。
四、其他约定
1、本合同未尽事宜，经双方协议一致达成共识认可后，可另行签订书面补充协议，同样具有法律效力。
2、本合同在双方或授权代表签署后生效，本合同一式两份，由合同双方各执一份。
甲方：
签字(盖章)：
身份证号码：
联系电话：乙方：签字(盖章)：身份证号码：联系电话：
签约时间：年月日
7、结算方式：按半月(十五天)结算为准，但其中途可允许预支相当比例款，作为汽车维修、日常生活等费用开支的需要。计量方式：以车箱实际实测的立方量为准。
共2页，当前第1页12- 推荐阅读：
- 工地运输合同
- 槽罐车运输合同范本
- 运输合同范本3篇
- 碎石运输合同范本
- 冷链运输合同
- 2024运输物流合同样本
- 运输合同
- 货物运输合同
- 公路运输合同
- 工地运输合同 相关内容:
- 运输三方协议范本
- 三方协议运输合同
- 运输合同 ：2024运输合同(4篇)
- 运输合同 ：运输合同4篇
- 运输合同 ： 运输合同范本4篇
- 水果运输合同模板
- 2024运输物流合同范本
- 大件运输合同
- 运输合同范本三篇
- 大件运输合同模板
- 2024运输物流合同范本
- 简易运输合同范本【三篇】
- 运输合同范本
- 运输委托协议
- 水上运输合同
- 查看更多>>
运输合同
协议编号：签约地址：货 物 运 输 代 理 三 方 协 议甲方： 乙方： 丙方：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方委托乙方办理运输等工作,为明确货物承运阶段甲、乙、丙三方的权利、义务，特订立本协议以共同遵...
产 品 销 售 运 输 三 方 协 议供货单位（简称：甲方）：购货单位（简称：乙方）：承运单位（简称：丙方）：甲、乙、丙三方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就煤炭购销运输三方达成如下协议：1，经甲乙丙三方协商，甲方向乙方销售煤...
中华人民共和国海南省海口市新华区人民法院民事判决书(1999)新民初第191号原告李凡，女，一九六一年九月四日出生，汉族，中国海南社区心理咨询所副研究员、住中国海南省琼山市府城镇吉祥楼105号.委托代理人董万程，中国海南大学法学院讲师...
原告湖南高纯化学试剂厂(以下简称高纯厂)因与被告湖南长沙黄花国际机场航空运输服务有限公司(以下简称黄花机场公司)发生航空货物运输合同纠纷，于XX年9月2日向本院提起诉讼。...
原告雷派的(北京)贸易有限公司(以下简称雷派的公司)与被告北京双利达物流有限公司(以下简称双利达公司)运输合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。...
甲方：乙方：现甲方委托乙方承运水果一车（ ）总价值约_____元，从甘肃省___市___县运至_____交_____验收（凭身份证）经双方同意，达成如下协议：一：全程运费______元（￥： ），包括沿途一切费用______元（￥： ）下剩运费______元（...
【篇一】根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求，(简称甲方)向省交通厅海运局(简称乙方)，计划托运货物，乙方同意承运，特签订本合同，共同遵守，互相制约，具体条款经双方协商如下：一、运输办法：乙方调派吨位船舶一艘(船舶...
委托方(以下简称甲方):无锡华光锅炉股份有限公司 承运方(以下简称乙方):甲方委托乙方承运以下货物经双方协商签订本合同。一、 运输内容:1、货物名称: 重 量:2、到 达 地:3、运输总价(含运输货物保险费):_______ 大 写:二、付款方式:1%2、...
运输合同范本（1）甲方：___________________________法定地址：___________________ ____工商执照号：_____________________乙方：___________________________法定地址：_______________________工商执照号：_____________________按照《...
托运单位： 以下简称甲方承运单位： 以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承运双方的安全责任，保障设备运输的安全和作业人员的安全与健康，根据国家有关法律法规，双方在签订运输合同的同时，经协商...
【篇一】根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求，(简称甲方)向省交通厅海运局(简称乙方)，计划托运货物，乙方同意承运，特签订本合同，共同遵守，互相制约，具体条款经双方协商如下：一、运输办法：乙方调派吨位船舶一艘(船舶...
简易运输合同范本篇一甲方(托运人)：______________乙方(承运人)：______________甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，条款如下：一、合同期合同期为_______年，从_______年_______月_______日起到_______年_____...
运输合同订立合同双方：托运方：_________________________承运方：_________________________根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。...
委托运输管理模式是我国合资铁路一种重要存在形式,你知道运输委托协议是怎么的吗?以下是本站 小编为大家整理的运输委托协议范文，欢迎参考阅读。...
水路运输具有运能大、能耗小、成本低、占地少、污染轻的明显比较优势,作为综合运输体系的重要组成部分,对中国国民经济、对外贸易和区域经济社会的发展起到了重要支撑作用。以下是本站 小编整理的水上运输合同，欢迎参考阅读。...
工地运输合同范文篇三
托运方：(以下简称甲方)
承运方：(以下简称乙方)
鉴于甲方货物需要使用运输工具配送至甲方的指定地点，乙方承诺有足够运力承运甲方货物，兹此双方订立本协议，以明确双方权利和义务并共同遵守之。
第一章 运输工具
一、运输工具数量、质量要求
甲方货物交乙方运输，乙方提供运输工具为适合甲方货物运输的 _____________ 货车，共计 ________ 部车辆，车号分别为______________________.乙方运输工具就保持整洁，以适合甲方货物运输品质要求及货物安全需求。若乙方运输工具质量不良致甲方货物受损，乙方应按货物预达目标城市零售价的一倍赔偿甲方损失。
二、运输工具性质要求
乙方承运甲方货物之运输工具必须是乙方自有或与乙方签署雇佣/租赁协议之运输工具。前述运输工具履行本合同产生的一切责任。(不限于对甲方造成损害的赔偿责任，均由乙方负责承担)
三、运输工具合法性要求
乙方用于履行本合同的所有运输工具必须证照齐全，符合营运要求，且需向甲方提供其明细及相关资料或复印件为本合同附件。相关资料包括行车执照，营运证，司机身份证等;除上述资料外乙方有义务按甲方要求提供其它证明。乙方对承运运输工具的任何变更应提前一日书面通知甲方并附相关资料，否则甲方有权要求乙方解释或白日做提供其它运输工具承运。
第二章 承 运
四、操作规范要求
1. 甲方应在使用运输工具前由专人负责通知乙方以便乙方准备。乙方接到前述通知，必须派专人负责在甲方指定时间内到甲方指定地点领取货单并签收确认接单时间，若非乙方指派专人领取，领取人必须持乙方出具书面证明方可领取。
2. 乙方必须在甲方规定的时间内到甲方指定地点凭甲方提供有效出货单提取承运货物。乙方提货物时，应凭甲方出货单对交运货物品种，数量，规格等进行清点，拒绝破损货物装上运输工具。双方确认无误，后，在出货单上签上认后，乙方运输工具方可离开仓库。若签认后发现有破损，丢失，缺少，一律由乙方自己负责，且需按该货品市场零售价一倍赔偿。
3. 甲方有权对乙方要求一部运输工具送多家客户。乙方按要求将货物送到甲方指定的接货地点。其它再次的运输费用由甲方支付。
五、送货安全性要求
1.乙方应保证货物运输途中的安全，如因意外事故和其他纠纷造成货物破损，丢失，乙方除承担全责任外，需按市场零售价一倍赔偿，且所发生的弄事，民事纠纷与甲方无关。
2. 在运输途中一旦发生货运事故，乙方应在事故发生起半小时内通知甲方，乙方亦采取补救措施，防止损失过大，乙方应做好货损及事故记录并取得相关证明。
3. 乙方不行以任何理由扣留甲方运输货物，否则即为违约，甲方有权要求乙方返还原特或要求乙方按货物到达之零售价一倍赔偿甲方相应之损失。乙方承诺不以任何理由留置货物，否则造成甲方损失应当承担相应责任。
4. 除特殊情况，如天灾，路坏，天气造成货物运输耽误，不予赔偿。
六、送货的及时性，准确性要求
1. 乙方必须按甲方规定时间将货物运至甲方指定地点，并与收货人当面点清货物。如配送中发生异常，应立即与甲方联系，以便甲方及时处理，乙方必须按甲方的处理意见办理。否则，因此而造成货物迟送或错送，乙方必须与甲方协商处理，可扣除当月运费10%作为处罚，扣罚余额在当月运费中扣除。
2. 乙方在抵达目的地时，应确认收货人身份与甲方指定的收货相符并取得有效收费凭证。(收货凭证应有收货人签字盖章)，因签收无效或有误造成一切损失，由乙方承担。甲方应明确货物的交费地点及有权收货人。
3. 因乙方示按约定向甲方指定收货人，送货地以外的第三人或地点交付货物，臻使甲方之客户不能如期收回货款或其他款，货损失的，乙方必须承担一切责任并赔偿损失，并扣除当次运费的20%作为违约金。扣款金额在当月运费中扣除。
4. 乙方应在甲方规定时间内把货物安全送至指定地点。若乙方逾期。乙方需在逾期后最短时间内将货物送至指定地点，且必须承担逾期造成的一切责任与损失，如收货人因逾期拒收货物，所造成的一切经济损失由乙方承担，甲方有权扣除当次运费10%作为处罚，扣款金额在当月运费中扣除。
5.乙方需在甲方规定时间内将收货人签收凭证交回甲方，否则甲方不予结算运费，若乙方逾期交回或将凭证丢失，破损所造成之甲方货款等一切损失，由乙方赔偿。
6. 乙方必须遵守甲方之(运输车辆管理规范)，前述管理规范为本合约之附件。
甲方：乙方：
年月日：
共2页，当前第2页12- 推荐阅读：
- 工地运输合同
- 槽罐车运输合同范本
- 运输合同范本3篇
- 碎石运输合同范本
- 冷链运输合同
- 2024运输物流合同样本
- 运输合同
- 货物运输合同
- 公路运输合同
- 工地运输合同 相关内容:
- 运输三方协议范本
- 三方协议运输合同
- 运输合同 ：2024运输合同(4篇)
- 运输合同 ：运输合同4篇
- 运输合同 ： 运输合同范本4篇
- 水果运输合同模板
- 2024运输物流合同范本
- 大件运输合同
- 运输合同范本三篇
- 大件运输合同模板
- 2024运输物流合同范本
- 简易运输合同范本【三篇】
- 运输合同范本
- 运输委托协议
- 水上运输合同
- 查看更多>>
运输合同
协议编号：签约地址：货 物 运 输 代 理 三 方 协 议甲方： 乙方： 丙方：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方委托乙方办理运输等工作,为明确货物承运阶段甲、乙、丙三方的权利、义务，特订立本协议以共同遵...
产 品 销 售 运 输 三 方 协 议供货单位（简称：甲方）：购货单位（简称：乙方）：承运单位（简称：丙方）：甲、乙、丙三方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就煤炭购销运输三方达成如下协议：1，经甲乙丙三方协商，甲方向乙方销售煤...
中华人民共和国海南省海口市新华区人民法院民事判决书(1999)新民初第191号原告李凡，女，一九六一年九月四日出生，汉族，中国海南社区心理咨询所副研究员、住中国海南省琼山市府城镇吉祥楼105号.委托代理人董万程，中国海南大学法学院讲师...
原告湖南高纯化学试剂厂(以下简称高纯厂)因与被告湖南长沙黄花国际机场航空运输服务有限公司(以下简称黄花机场公司)发生航空货物运输合同纠纷，于XX年9月2日向本院提起诉讼。...
原告雷派的(北京)贸易有限公司(以下简称雷派的公司)与被告北京双利达物流有限公司(以下简称双利达公司)运输合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。...
甲方：乙方：现甲方委托乙方承运水果一车（ ）总价值约_____元，从甘肃省___市___县运至_____交_____验收（凭身份证）经双方同意，达成如下协议：一：全程运费______元（￥： ），包括沿途一切费用______元（￥： ）下剩运费______元（...
【篇一】根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求，(简称甲方)向省交通厅海运局(简称乙方)，计划托运货物，乙方同意承运，特签订本合同，共同遵守，互相制约，具体条款经双方协商如下：一、运输办法：乙方调派吨位船舶一艘(船舶...
委托方(以下简称甲方):无锡华光锅炉股份有限公司 承运方(以下简称乙方):甲方委托乙方承运以下货物经双方协商签订本合同。一、 运输内容:1、货物名称: 重 量:2、到 达 地:3、运输总价(含运输货物保险费):_______ 大 写:二、付款方式:1%2、...
运输合同范本（1）甲方：___________________________法定地址：_______________________工商执照号：_____________________乙方：___________________________法定地址：_______________________工商执照号：_____________________按照《...
托运单位： 以下简称甲方承运单位： 以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承运双方的安全责任，保障设备运输的安全和作业人员的安全与健康，根据国家有关法律法规，双方在签订运输合同的同时，经协商...
【篇一】根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求，(简称甲方)向省交通厅海运局(简称乙方)，计划托运货物，乙方同意承运，特签订本合同，共同遵守，互相制约，具体条款经双方协商如下：一、运输办法：乙方调派吨位船舶一艘(船舶...
简易运输合同范本篇一甲方(托运人)：______________乙方(承运人)：______________甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，条款如下：一、合同期合同期为_______年，从_______年_______月_______日起到_______年_____...
运输合同订立合同双方：托运方：_________________________承运方：_________________________根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。...
委托运输管理模式是我国合资铁路一种重要存在形式,你知道运输委托协议是怎么的吗?以下是本站 小编为大家整理的运输委托协议范文，欢迎参考阅读。...
水路运输具有运能大、能耗小、成本低、占地少、污染轻的明显比较优势,作为综合运输体系的重要组成部分,对中国国民经济、对外贸易和区域经济社会的发展起到了重要支撑作用。以下是本站 小编整理的水上运输合同，欢迎参考阅读。...
推荐站内搜索：闪闪的红星读后感、事业单位考试题库、吉林自考成绩查询、重庆自考成绩查询系统、黄豆的观察日记、甘肃省自学考试网上报名系统、原来如此作文湖北教师资格证成绩查询、教资报名入口官网网址2020、专升本网上报名、
