施工吊篮租赁合同施工吊篮租赁合同施工吊篮租赁合同

欢迎光临
我们一直在努力

施工吊篮租赁合同

发布时间:2024-01-24

  近年来,高层建筑、超高层建筑日益增多,许多施工单位为了尽早拆除脚手架,以节约租赁成本,而在建筑外立面装饰阶段普遍使用吊篮,签订施工吊篮租赁合同需要注意啥呢?以下是本站 小编为大家整理的施工吊篮租赁合同范文,欢迎参考阅读。

施工吊篮租赁合同范文1

  出租单位: (以下简称甲方)

  承租单位: (以下简称乙方)

  工程名称: 施工地点:

  吊篮规格:ZLP 数量:

  经甲乙双方协商,就乙方向甲方租赁吊篮设备事宜达成协议如下:

  一.租赁期内吊篮所有权归甲方所有,乙方拥有使用权。

  二.吊篮的安装使用:工地,一切事物事故,全部有乙方负责.

  1. 甲方负责吊篮的技术指导与调试,并对乙方吊篮操作人员进行现场指导培训。

  2. 如乙方使用机械发生故障,甲方接到通知后应迅速赶到现场进行维修,并填写维修单,双方签字。

  3. 吊篮的使用期间,乙方至少每周一次对使用中的吊篮进行安全检查,重点检查设备的运行状况和规范使用情况。如甲方一旦发现违规操作使用的,甲方有权要求设备立即停止使用,在改正签字后方可再次使用。

  三.租赁期自( )年( )月( )日至( )年( )月( )日止。吊篮租赁期自吊篮设备装车验货日起算至吊篮运输设备搬运到地面归还甲方之日止连续计算。以吊篮设备(进/出)场清单验货,如乙方拒签进出场清单以甲方提供为准。如有损坏缺失按价赔偿(附表)。乙方应确保吊篮在归还甲方时安好无损,并清除吊篮上的施工残留赃物。

  四.计费标准和计费办法:

  1.日租金:( )元/台/天,

  2、押金:( )

  3.运费:( )。

  4、检测费:( )

  5.租期在( )天内按20xx元/台/次的出库最低租金计租,超出天数每天增加租金( )元/台。

  6.甲方在此次合同中提供的服务仅限于吊篮的租赁,与乙方工程质量、进度等问题无连带责任。未经甲方同意不得更改吊篮的结构、不得向第三方转租吊篮、不得擅自更改作业地点或其他理由中途停租(如天气等原因),否则视为违约。

  7.乙方应在每月( )日支付甲方上月租金,如逾期不支付,甲方有权停止吊篮作业,直到收回吊篮解除合同,乙方应承担由此造成的经济损失和全部责任。

  五.安全责任:

  1.甲.乙双方应严格遵守《安全责任》。

  2.乙方应对违规操作引发的后果负全责。

  甲方必须配置一根与作业高度相等的安全绳,作业人员每人必须配有安全带,如需甲方购置,费用另计。

  六.补充条款:如现场因乙方原因造成吊篮的损坏,现场赔付,如不赔付,甲方不给维修。

  七.合同执行过程中,双方本着诚信,互谅,协作的原 则,如有分歧协商解决,协商不成可向济南市地区人民法院提起诉讼。

  八.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工吊篮租赁合同范文2

  承租方: (简称甲方)

  出租方: (简称乙方)

  依据,《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规,经甲乙双方友好协商,就 工程使用电动吊篮的有关事宜达成一致,并签订本合同,望双方共同遵照执行。

  设备租赁情况

  一、工程名称:

  二、施工地点:

  三、电动吊篮规格: ,数量:

  四、租赁期限和租金

  1.根据工程施工情况,本合同租赁期限暂定为 年 月 日开始至 年 月 日终止(具体执行时间,按承租方验收之日起至承租方通知拆除之日止)。

  2.所有吊篮一律实行日租赁制,即每台日租赁费为 元,大写金额: 元,承租方在不进行冬天施工的情况下,停用期间不予计费(以承租方验收投入使用起至承租方报停为准)。

  五、付款方式

  1.吊篮租赁合同签订后,甲方支付乙方吊篮押金¥ 元。

  2.甲方每月5日前向乙方付清上月租赁费用,甲方需按时交纳租赁费用不得以任何理由拖欠,否则,延期交纳每日按应付租金金额的千分之五加收违约金。

  3.吊篮租赁期满后,吊篮租赁剩余总款一次性结清。

  4.吊篮设备因甲方原因损坏、丢失等的赔偿金,在每月租金支付时一次结清。 双方责任:

  乙方责任:

  1.负责电动吊篮的指导安装、调试、维修、保养工作,以保证吊篮正常工作。

  2.负责甲方操作人员的技术指导。

  3.因设备本身故障造成的吊篮停用,乙方负责修复。维修时间超过十二小时,免收当日当台租金。

  4.电动吊篮正常使用发生的磨损,乙方负责维修及更换易损件,不收取维修费用。

  5.乙方有权对甲方违章操作进行制止,限期整改,整改期内租赁费照付。

  6. 如果甲方不能按本租赁合同写明的付款方式如期交纳租赁费,则乙方有权在无须通知甲方的情况下,终止甲方的设备使用,并有权收回出租的设备,有权追回所欠租金及违约金。

  甲方责任

  1.负责电动吊篮的安装、保养工作,以保证吊篮正常工作,在乙方签认安装验收单前甲方不得使用。

  2.乙方向甲方提供的设备,在任何时候均是乙方的财产。甲方不得以任何借口,任何形式向第三方转让,转租和转接他人,不得改装和变卖。

  3.甲方按照乙方所培训及使用说明书中有关规定进行设备的使用,设备出现任何的不安全,失修或不良的工作状态,甲方应立即停止设备的运行并通知乙方,直到乙方人员进行相应的检修,待排除后方可使用。

  4.甲方负责屋顶防水层、建筑结构及设备的保护,如有损坏,与乙方无关。

  5.甲方负责按要求提供动力柜。

  6.甲方负责吊蓝的进出场装卸运输以及设备达到现场后的保管工作。

  7.甲方负责在退租前三天通知乙方,并在退租日前将吊篮拆卸至地面。

  8.甲方在发生牵涉到设备的事故或工伤时,应立即向乙方通报,并有责任保护事发现场。

  9.甲方要严格遵守吊篮的安全协议。由于违章操作造成的后果由甲方承担,因甲方操作不当,造成吊篮的事故停用期内租金照付,设备因此而损坏,甲方照价赔偿。

  10.甲方负责保管施工现场的吊篮及配件,退场时应保证吊篮完好,部件齐全,并清理干净。若发现吊篮残缺,损坏,丢失,须及时通知乙方,并按合同价格赔偿。

共2页,当前第1页12
  • 推荐阅读:
  • 吊篮租赁合同模板
  • 高空吊篮租赁合同
  • 高空吊篮租赁合同范本
  • 建筑吊篮租赁合同样本
  • 电动吊篮租赁合同样板
  • 农村安全饮水施工合同样本
  • 施工合同范本
  • 施工合同
  • 建筑施工合同
  • 施工吊篮租赁合同 相关内容:
  • 盖房施工合同
  • 随着经济的发展吗,盖房施工是一种常见现象,那么签订盖房施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的盖房施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 施工合同书
  • 施工合同的违约现象十分严重,工程纠纷也极为常见。因此签订施工合同书时需要格外注意,以下是本站 小编为大家整理的施工合同书范文,欢迎参考阅读。...

  • 猪场施工合同范本
  • 猪场施工是为了更好的养殖,那么对于猪场施工合同你了解多少呢?以下是本站 小编为大家整理的猪场施工合同范文,欢迎参考阅读。猪场施工合同范文1发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中...

  • 水平定向钻施工合同样本
  • 水平定向钻进是应用最广泛的一种非开挖技术,那么水平定向钻施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的水平定向钻施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 挖空桩施工合同
  • 挖空桩施工在全国很多工程都在应用,那么对于挖空桩施工合同你知道怎么写吗?以下是在本站 小编为大家整理的挖空桩施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 墙地砖施工合同
  • 在实际施工中,粘贴陶瓷类墙、地砖有多种办法。你知道墙地砖施工合同是怎么的吗?以下是本站 小编为大家整理的墙地砖施工合同范文,欢迎参考阅读。...

  • 下水沟施工合同
  • 截水沟一般要求不能将其水排入边沟或排水沟内,但实际施工过程中,必须要排入时,则一定要做好相应的防护措施。那么下水沟施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的下水沟施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 水电站施工合同_水电站施工合同范本
  • 水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的水电站施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 泥工施工合同
  • 家庭装潢中泥工施工质量的好坏,对居室整体装潢有着较大影响,那么泥工施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的泥工施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 室外管网施工合同样本
  • 管网是若干条管道以分支、并联、串联等方式组合而成的有压输水系统。室外管网施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的室外管网施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 钢筋施工合同范本
  • 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类。对于钢筋施工合同你也了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的钢筋施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 风电钢筋施工合同范本
  • 钢筋施工与建筑施工的质量问题关系密切。那么风电钢筋施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的风电钢筋施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 地砖施工合同_地砖施工合同范本
  • 地砖是用黏土烧制而成,规格多种。地砖施工合同你了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的地砖施工合同范文,感谢您的欣赏。地砖施工合同范文篇一甲方:乙方:甲乙双方就卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公平、公正、相互合作的原...

  • 补充施工合同
  • 施工合同是明确相互权利、义务关系的合同。那么补充施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的补充施工合同范文,感谢您的欣赏。补充施工合同范文一为了保证工程质量,所有建筑材料,发包方、承包方及监理方共同参与采购,甲方...

  • 施工用电合同
  • 在施工用电过程中,常常因种种原因发生安全事故,那么在签订施工用电合同时需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的施工用电合同范文,感谢您的阅读。...

  • 查看更多>>

    租赁合同

发布时间:2024-01-24

  争议

  1.执行本合同发生争议时,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由仲裁委员会仲裁,也可以法向签订合同所在地的人民法院提起诉讼。

  2.本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国合同法》及行业有关电动吊篮的规定,经合同双方共同协商,做出补充条款,补充条款,与本合同具有同等效力。

  合同生效与终止

  1.本合同自双方签字盖章之日起生效,除双方约定或者商定的终止情形出现外,本合同在双方约定的全部权利义务完成后即行终止。

  2.本合同未尽之宜,一律按《中华人民共和国合同法》做出补充条款,经合同双方共同协商补充条款与本合同具有同等效力。

  3.本合同一式两份,出租方、承租方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工吊篮租赁合同范文3

  出租方: (以下简称甲方)

  承租方: (以下简称乙方)

  由乙方向甲方租用高处作业电动吊篮,经甲乙双方共同协商同意订立如下协议:

  一、承租数量,地点

  乙方因施工需要向甲方租用高空电动作业吊篮 台,总长度 米。 工地名称: 地 点:

  二、 承租期限,费用

  1、吊篮最低起租时间为30天,不满30天以30天计算。租赁暂定 天,日期为 年 月 日,退还日期 年 月 日。实际退还日期 年 月 日,租金每天 元/台(该价格为不含税单价),合计 元(大写 元整),每月结算一次租金。期满如继续租用,应提前五天通知甲方并立即预付下月租金。乙方不得用任何理由来推托和拖延吊篮租金,否则甲方有权立即收回吊篮,所产生费用在乙方押金中扣除。

  2、合同期满后乙方如继续租用,应在期满后当即续签合同,否则甲方将收回吊篮。如果乙方超期使用吊篮,一切责任事故由乙方承担。

  三、吊篮押金合同签订后乙方需支付每台押金 元(大写 )后,甲方开始准备发货。租赁结束后,押金在甲方验收吊篮完好无损进仓后甲乙双方结算完毕后一次性退付。

  四、运输费用

  吊篮进出场搬运费,运输费由 方承担。

  五、安装拆装提供两个方案可供选择,选

  A、由甲方进行吊篮的装卸调式工作,乙方提供垂直升降设备及带漏电开关三相四线电源。吊篮进入工地后,无论是否安装,租金从第一天开始计算。每台吊篮安装费用收取 元,拆卸费用收取 元。如还需甲方提供帮助移位则收取每台每次 元。

  B、由乙方负责吊篮的安装拆卸及进出场的装卸车,甲方只负责安装调式的技术指导工作并对乙方操作人员进行培训且甲方不收取任何安装拆卸费。吊篮安装完毕后,必须交付甲方调式确认合格后,方可使用。

  六、吊篮的进退场验收

  1、乙方需要甲方安排吊篮进退场时,应提前一天通知甲方。

  2、乙方必须指定一名现场负责人便于与甲方联系。

  3、甲乙双方必须进行吊篮进退场验收,验收在甲乙双方人员共同参与下进行,验收完毕后双方代表在《租赁吊篮收发清单》上签字确认。

  4、吊篮归还时,乙方应保证吊篮完好齐全,缺少件必须按件赔偿。

  七、吊篮的安全,维护与保养

  1、乙方上吊篮工作人员必须严格按照 《吊篮使用说明书》规范作业,并做好日常保养。工作人员必须带好安全帽,系好安全带,安全带必须扣在安全绳上,否则由此造成的一切后果由乙方承担。

  2、吊篮在租赁期间内的一切保护责任(包括吊篮及其配件、辅料等人为损坏、遗失、丢窃等)均由乙方负责。

  3、乙方应指定人员对吊篮实施维护管理,吊篮发生故障,损伤后,乙方必须在第一时间通知甲方,并停止作业,甲方人员得到通知后立即进行检修处理,未经甲方同意不得带伤作业,所造成的后果甲方不承担任何责任。

  4、由乙方操作人员造成的各种事故,乙方将承担全部责任。由于甲方吊篮质量问题造成的各种事故,乙方应保护好现场,经甲方人员确认后,所属质量问题,责任由甲方承担。

  5、如乙方需要甲方派技术人员跟班,技术人员每天工资200元及食宿由乙方负担。

  八、吊篮的所有权与使用权

  租赁期内,吊篮的所有权归甲方,乙方拥有使用权。

  九、 吊篮服务范围

  1、甲方于本合同中所有提供的服务权限于吊篮的租赁,对乙方的工程质量、进度等问题无连带责任。

  2、乙方与本合同中所有提供合同预先规定的区域、范围内作业,未经甲方同意擅自变更作业地点、作业坏境的,由此产生的一切事故由乙方自行负责。甲方并有权终止合同,收回吊蓝,因此所产生的费用由乙方承担。

  3、甲方吊篮供乙方使用,乙方未经甲方同意不得向任何三方转租甲方吊篮,如发生转租行为,甲方有权终止合同。若乙方转租发生的各种事故,由乙方全部承担。

  4、乙方在吊篮移位中,发生各种事故由乙方承担全部责任。

  十、合同解除、争议的解决

  合同执行过程中,如发生分歧应本着互相体谅精神,友好协商解决。如协商不能解决,可在甲方所管辖区法院解决。

  十一、其它

  本合同一式两份,自甲、乙双方签字后生效,双方各执一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

共2页,当前第2页12
  • 推荐阅读:
  • 吊篮租赁合同模板
  • 高空吊篮租赁合同
  • 高空吊篮租赁合同范本
  • 建筑吊篮租赁合同样本
  • 电动吊篮租赁合同样板
  • 农村安全饮水施工合同样本
  • 施工合同范本
  • 施工合同
  • 建筑施工合同
  • 施工吊篮租赁合同 相关内容:
  • 盖房施工合同
  • 随着经济的发展吗,盖房施工是一种常见现象,那么签订盖房施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的盖房施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 施工合同书
  • 施工合同的违约现象十分严重,工程纠纷也极为常见。因此签订施工合同书时需要格外注意,以下是本站 小编为大家整理的施工合同书范文,欢迎参考阅读。...

  • 猪场施工合同范本
  • 猪场施工是为了更好的养殖,那么对于猪场施工合同你了解多少呢?以下是本站 小编为大家整理的猪场施工合同范文,欢迎参考阅读。猪场施工合同范文1发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中...

  • 水平定向钻施工合同样本
  • 水平定向钻进是应用最广泛的一种非开挖技术,那么水平定向钻施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的水平定向钻施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 挖空桩施工合同
  • 挖空桩施工在全国很多工程都在应用,那么对于挖空桩施工合同你知道怎么写吗?以下是在本站 小编为大家整理的挖空桩施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 墙地砖施工合同
  • 在实际施工中,粘贴陶瓷类墙、地砖有多种办法。你知道墙地砖施工合同是怎么的吗?以下是本站 小编为大家整理的墙地砖施工合同范文,欢迎参考阅读。...

  • 下水沟施工合同
  • 截水沟一般要求不能将其水排入边沟或排水沟内,但实际施工过程中,必须要排入时,则一定要做好相应的防护措施。那么下水沟施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的下水沟施工合同范文,感谢您的阅读。...

  • 水电站施工合同_水电站施工合同范本
  • 水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的水电站施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 泥工施工合同
  • 家庭装潢中泥工施工质量的好坏,对居室整体装潢有着较大影响,那么泥工施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的泥工施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 室外管网施工合同样本
  • 管网是若干条管道以分支、并联、串联等方式组合而成的有压输水系统。室外管网施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的室外管网施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 钢筋施工合同范本
  • 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类。对于钢筋施工合同你也了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的钢筋施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 风电钢筋施工合同范本
  • 钢筋施工与建筑施工的质量问题关系密切。那么风电钢筋施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的风电钢筋施工合同范文,感谢您的欣赏。...

  • 地砖施工合同_地砖施工合同范本
  • 地砖是用黏土烧制而成,规格多种。地砖施工合同你了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的地砖施工合同范文,感谢您的欣赏。地砖施工合同范文篇一甲方:乙方:甲乙双方就卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公平、公正、相互合作的原...

  • 补充施工合同
  • 施工合同是明确相互权利、义务关系的合同。那么补充施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的补充施工合同范文,感谢您的欣赏。补充施工合同范文一为了保证工程质量,所有建筑材料,发包方、承包方及监理方共同参与采购,甲方...

  • 施工用电合同
  • 在施工用电过程中,常常因种种原因发生安全事故,那么在签订施工用电合同时需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的施工用电合同范文,感谢您的阅读。...

  • 查看更多>>

    租赁合同

推荐站内搜索:建党100周年演讲稿、考试报名入口、重庆自考成绩查询系统、考研英语国家分数线2018教师面试成绩查询、公务员面试题库、初中开学周记、武汉大学专升本、成人学位英语考试成绩查询、试题库、

施工吊篮租赁合同
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:施工吊篮租赁合同
文章链接:https://678999.cn/40095.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

一路高升范文网

提供各类范文...

联系我们联系我们

登录

找回密码

注册