委托方（以下简称甲方）：

　　施工方（以下简称乙方）：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　工程地址：____________________________________

　　工程内容：详见合同附件一。

　　委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

　　工程工期：

　　1、开工日期： 年 月 日，（以乙方工人开工算起）。

　　2、竣工日期： 年 月 日，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。

　　五、工程总造价： 万 仟 百 拾 元。

　　六、甲方的权利和义务：

　　甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。

　　甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。

　　施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　甲方应配合乙方施工人员的工作。

　　七、乙方的权利和义务：

　　乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

　　乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　按施工程序开展监理，及时积极向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

　　八、基层检查：

　　乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可 能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

　　九、工程施工及验收标准：

　　附件二

　　十、付款方式：

　　1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。

　　2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即__________。

　　3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即______________。

　　4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即___________。

　　变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

　　十一、饰后保修承诺：

　　乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。

　　保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。

　　保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。

　　在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。

　　保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

　　十二、违约责任：

　　合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

　　甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

　　乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

　　十四、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号码： 代表：

　　联系方式： 联系方式：

　　签订日期： 签订日期：

　　合同附件一：

　　涂装工程单价表

　　油漆工程项目

　　单位

　　价格

　　工程面积

　　合计

　　备注

　　乳胶漆（含批嵌三道腻子，局部贴麻布， 两底漆两面漆）

　　m²

　　12

　　聚酯家具清漆（三底二面）

　　m²

　　30.00

　　聚酯家具色漆(腻子刮底三底二面）

　　m²

　　45.00

　　白色聚酯半开（二底二面）

　　m²

　　35.00

　　白色聚酯封闭（腻子刮底三底二面）

　　m²

　　50.00

　　地板清漆（两底两面）

　　m²

　　20.00

　　墙面阴阳处理（铝合金包边）

　　m

　　3.00

　　家具类柜内刷漆（二道）

　　m²

　　8.00

　　柜子线条

　　m

　　1.00

　　特殊造型

　　项

　　现场卫生清理

　　套

　　200.00

　　现场管理费

　　m²

　　10.00

　　施工总造价

　　￥ 大写： 万 仟 佰 拾 元

　　合同附件二

　　参照国标JGJ/T29-20xx及省标DB35/98-20xx改进工序 更适合家庭高级油漆

　　一、墙面漆：水泥漆

　　主要程序：1、做场地卫生，铺好地板以免油漆及色素粘污瓷砖（地塑由施工方提供）2、检查基层是否存在空鼓、粉化等问题，若水泥沙浆有空鼓应从新粉刷粉化的墙面应铲除（由甲方负责）。3、未经养护的水泥沙浆层PH值较高（呈强碱性）需涂刷抗碱底漆，确保基层的中性PH值及坚实性，以免日后返碱。4、处理裂缝：确认需贴绷带处的界面是否坚实、平整，是贴补绷带的关键，若贴补处不坚实、不平整则会造成虚贴。绷带用12~15CM宽以确保裂缝两边有足够的着力处。绷带贴两遍，阴角不可漏贴绷带。5、预制墙、新旧墙易收缩需加贴（整墙麻布）。6、批刮（3~5）遍腻子，第二遍腻子用2米铝合金拉平，以确保墙体平整度，若墙体平整度偏差太大不可一次性批刮太厚。7、阴角弹墨斗线，阳角加贴铝合金防碰角）。8、用两米铝合金调整磨平腻子后再用320号以上的水砂纸打磨，以确保墙体平整度及细腻度。9、涂刷水泥漆底漆一遍。10、互补腻子。11、用500号以上的水砂纸打磨互补。12、（喷）涂刷第2道底漆13、用500号以上的水砂纸打磨底漆。14、喷涂两道面漆。15、成品保护。（不可在一星期内大开门窗过速通风，以免漆好的墙体产生收缩开裂）

　　二、家具漆：透明清漆

　　主要施工程序：1、当业主购买面板后在木工施工前及时的刷一道封闭底漆，以免以后粘污面板而影响清面漆效果。2、面板处理，把木工完工后遗留下来的万能胶、白胶、汗渍和写的字迹清除干净。3、如果壁橱里贴的是波音软片或是贴纸应在刷漆前先用报纸包好。4、全面刷一遍底漆。5、补钉眼，要求眼补处颜色90%与面板一致。6、打磨后刷1~2道底漆（视面板和油漆情况）。7、水磨后喷面漆2遍（视要求不同可增加1遍面漆）。8、成品保护。

　　混油（有色漆）

　　1、先刷一道封闭底漆。2、披刮两道腻子3、打磨腻子。4、全面刷一遍底漆。5、补眼 。6、打磨后刷1~2道底漆（视原板材和油漆情况）。7、水磨后喷面漆2遍（视要求不同可增加1遍面漆）。8、成品保护。

　　福建省涂装协会涂装中心家装油漆验收标准!

　　参照国标《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T29-20xx J250-20xx及省标DB35/98-20xx

　　木材油漆施工验收标准:

　　1、 检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。

　　2、 不允许存在漏刷、斑迹。

　　3、 棕眼及缝隙必须全部刮平，做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。

　　4、 油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。

　　5、 油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑，光泽均匀。

　　6、 做清水漆时应做到木纹清晰，颜色基本一致，无刷纹，在1.5米线外目测。

　　7、 装饰线分色线偏差不大于1MM， 五金配件、玻璃洁净。

　　注意事项：木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。

　　墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准（气喷工艺）

　　1、 腻子与基层结合坚实牢固，不起壳，无粉化及裂纹。

　　2、 墙面平整，表面平整度偏差不得大于2MM,梁与吊顶两头偏差不得大余3MM。

　　3、 在1.5米距离观测漆膜，应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹

　　4、 检查整体墙面，应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。

　　5、 若1间房用2种以上颜色涂装， 装饰线分色线偏差不大于2MM。

　　6、 逆光观察墙面无明显凹凸,阴角直，阳角挺，阴阳角偏差不大于3MM横平竖直。

　　7、 漆面没有污染、没有脏迹存在。

• 推荐阅读：
• 油漆施工合同书
• 涂料油漆施工合同样本
• 油漆施工合同
• 油漆施工合同
• 油漆施工承包合同范本
• 油漆施工合同范本
• 施工合同范本
• 施工合同
• 建筑施工合同

• 油漆施工合同模板 相关内容:
• 油漆施工合同

以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考!委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：工程地址：___________...

• 油漆施工合同

以下是小编为大家收集的合同范本，仅供参考!委托方(以下简称甲方)：施工方(以下简称乙方)：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：工程地址：___________...

• 油漆施工合同

委托方（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方）：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：工程地址：____________________________________工程内容：...

• 油漆施工合同

委托方（以下简称甲方）： 施工方（以下简称乙方）： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：工程地址：____________________________________ 工程内容...

• 农村安全饮水施工合同样本

随着农村经济的发展,人们对农村饮水安全的要求变得越来越高,对于农村安全饮水施工合同你了解多少?以下是在本站 小编为大家整理的农村安全饮水施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 盖房施工合同

随着经济的发展吗，盖房施工是一种常见现象，那么签订盖房施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的盖房施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 施工合同书

施工合同的违约现象十分严重，工程纠纷也极为常见。因此签订施工合同书时需要格外注意，以下是本站 小编为大家整理的施工合同书范文，欢迎参考阅读。...

• 猪场施工合同范本

猪场施工是为了更好的养殖，那么对于猪场施工合同你了解多少呢?以下是本站 小编为大家整理的猪场施工合同范文，欢迎参考阅读。猪场施工合同范文1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中...

• 水平定向钻施工合同样本

水平定向钻进是应用最广泛的一种非开挖技术,那么水平定向钻施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的水平定向钻施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 挖空桩施工合同

挖空桩施工在全国很多工程都在应用,那么对于挖空桩施工合同你知道怎么写吗?以下是在本站 小编为大家整理的挖空桩施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 墙地砖施工合同

在实际施工中,粘贴陶瓷类墙、地砖有多种办法。你知道墙地砖施工合同是怎么的吗?以下是本站 小编为大家整理的墙地砖施工合同范文，欢迎参考阅读。...

• 下水沟施工合同

截水沟一般要求不能将其水排入边沟或排水沟内,但实际施工过程中,必须要排入时,则一定要做好相应的防护措施。那么下水沟施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的下水沟施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 水电站施工合同_水电站施工合同范本

水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的水电站施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 泥工施工合同

家庭装潢中泥工施工质量的好坏,对居室整体装潢有着较大影响,那么泥工施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的泥工施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 室外管网施工合同样本

管网是若干条管道以分支、并联、串联等方式组合而成的有压输水系统。室外管网施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的室外管网施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 查看更多>>

  施工合同

推荐站内搜索：初一周记怎么写、浙江自学考试成绩查询、伤感日志网、福建省自考成绩查询、个性日志、28岁到34岁不建议考公务员、山西高考招生网、农村信用社考试题库、成考成绩查询网站、班干部竞选演讲稿、