包工包料是由装饰公司把施工的工作负担起来，业主付款和对工程验收。农村建房包工包料合同怎样写呢?以下是本站 小编整理的农村建房包工包料合同，欢迎参考阅读。

农村建房包工包料合同范文篇一

　　甲方：

　　乙方：

　　工程地点：甲方在南庄村处 建房屋两层，建筑面积为————平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。 乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括楼顶 顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

　　三、承包价格及付款方式

　　经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算，屋檐滴水处每平方米按每(楼面平方米1/2)费计算，即楼面平方米是( )元/平方米，屋檐滴水处是(贰佰元)/平方米。

　　先预付 元整(大写： )。工程如在农历 年 月日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款 元整(大写： )。内墙及地平及外墙砖完工付款 元整(大写： )。剩余部分经甲方验收合格后 。

　　四、双方责任

　　甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。

　　五、质量要求

　　1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

　　3、房屋建成后甲方发现质量问题的，如：

　　1)，所进材料一定确保质量，包括： 红砖、 河砂、 碎石、 石灰、 水泥、楼板， 钢材、 水管、 下水管、 铁钉、 扎丝等。

　　2)，主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋：横梁断裂、露筋;天板或地板开裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承担赔偿一切损失，乙方必须进行免费维修。

　　4、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整，杜绝空鼓，符合相关标准。门面贴瓷砖。

　　六、注意安全

　　乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故，一切由乙方负全部负责，甲方不负担任何责任和费用。

　　七、工期要求

　　主体工程工期为 天，从签订合同之日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，完工时间不能超过 天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料，应在年前筹备齐，以便年初好施工。

　　八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，在证人执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字(章)：

　　乙方签字(章)：

　　在证人签字(章)

　　农历日期：

农村建房包工包料合同范文篇二

　　甲方： 身份证号： 住址： 电话：

　　乙方： 身份证号： 住址： 电话：

　　甲方拟建房屋一栋，位置在*村，由乙方负责承包建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本房屋建设承包合同。

　　一、项目基本概况

　　建筑一共两层，地基长11.8米，宽10米。(具体尺寸形状见图纸)其中第一层高3.4米(包括楼板)，第二层高3.2米(包括楼板)，房檐向外伸出8至10cm;楼梯两层，阳台、厕所现浇，屋顶在预制板上做现浇天沟盖石棉瓦，女儿墙1.2-1.5米高。

　　二、承包内容

　　内容包括：基础土方施工、垫层、地基施工、基础土方回填、地面层薄膜隔潮、墙体、圈梁、结构柱、楼梯、楼面、扎钢筋、阳台卫生间现浇混凝土、地面找平、门前台阶、房屋前向挑檐及盖瓦造型、盖瓦、现浇天沟;屋面上阳台现浇盖板;外墙三面水泥砂浆抹面，外墙正面(前面)贴瓷砖(10厘米×20厘米)，天花顶板、内墙用混合沙浆打底刮平(刮白);屋面雨水排水管接到地面;楼、地面水泥砂浆地面找平;外墙周围散水、门窗洞口粉刷等。不包含：门窗、室内水电。

　　三、承包方式及承包价格

　　乙方为包工、包料、包质量、包工期、包安全及责任承建甲方房屋，按建筑面积每平米费用包干。工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。 乙方自带一切工器具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，脚手架等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。建筑面积计算方式及承包单价：经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗方式计算，具体房屋面积按计算按：1、一层按建筑物外墙边长×宽计算;二层按建筑物外墙边长×宽计算;如一层外墙四周出散水，则按所出散水投影面积一半计算建筑面积。承包价格按： 元/平方米( 元每平方米)包干，乙方不得再以任何理由要求甲方增加任何费。

　　四、付款方式

　　合同生效后，甲方付定金 元整(大写：壹仟元整)给乙方，该费用在完工结算时从结算款中扣除;乙方大宗材料进场施工，甲方付工程款 10000.00元(大写：壹万元整);二层楼面板施工完成，甲方付工程款10000.00元(大写：壹万元整);屋面板施工完成，甲方付工程款10000.00元(大写：壹万元整);剩余部分经甲方验收合格，结算完成付清。

　　五、双方责任

　　1、 甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质 量，按设计图纸和甲方要求施工。

　　2、乙方收到甲方定金如不按期开工，甲方可单方面解除承包合同，同时，乙方应双倍返还定金作为违约金支付给甲方。

　　3、乙方在施工地基、梁柱、屋面等关键部位时必须通知甲方现场验收，并保证质量安全。

　　4、乙方采购的材料如果没按甲方要求，甲方有权要求乙方应无条件更换。

　　5、乙方必须按甲方提供的图纸及说明和双方签订的承包合同施工。

　　6、乙方自行解决其员工的工资、劳保、保险、吃住生活等。

　　7、工程不得转包。

　　8、建筑材料进入施工现场后，由乙方保管。

　　9、甲方应购买国家标准的预制构件，包括预制板、踏步、门窗过梁，安装前应通知甲方现场查验。

　　六、质量要求

　　1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

　　3、主要材料质量要求：1)、水泥用南方水泥厂水泥(砌墙和粉刷水泥用合格的32.5兆帕国标水泥，梁、柱用合格的42.5兆帕国标水泥); 2)、钢筋用涟钢、湘钢产的;红砖、混凝土空心砖、预应力空心板、楼梯板等必须用正规厂家生产的;3)、所有使用的砂要求用河砂;4)主体结构混凝土标号不低于C25。

　　4、不得出现：主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋：横梁断裂、露筋;天板或地板开裂、塌陷、露筋;屋面、外墙面漏水等等，如发现有以上现象，乙方必须进行免费维修并承担赔偿一切损失。

　　5、卫生间现浇并保证不漏水。

　　6、基础下设垫层，砖采用240×115×53粘土砖(基础埋深：室外地面以下埋入不少于300mm)水泥砂浆砌筑;一层墙体为240×115×90粘土砖水泥砂浆砌筑,墙厚240;二层为390×190×190混凝土砌块水泥砂浆砌筑墙厚190;圈梁布置要求每道墙上全部布置。

　　7、门窗洞口按图纸预留，内墙上的洞口粉好，外墙上的门窗甲方安装时由乙方补缝。

　　8、工程竣工后，由甲方进行检查验收。如出现严重建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。

　　9、房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。

　　七、安全要求及责任

　　1、乙方进场施工，甲方付给乙方500元(伍佰元)用于乙方购买本房屋建设期间的保险(该费根据乙方要求支付，不足部分由乙方承担)，乙方必须为施工人员购买人身伤亡和财产安全险以及第三责任险。

　　2、乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故，或乙方对施工

　　工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的，由乙方负全部责任，甲方不负担任何责任和费用。

　　八、工期要求

　　工程工期为 35 天，从签订合同之日起计算，乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工时间，如因乙方的原因造成工期延期超过15天时，甲方可单方面解除合同并要乙方支付违约金。

　　九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证人执一份，从签字之日起生效。

　　附件：草图5张

　　甲方签字(章)： 乙方签字(章)：

　　见证人签字(章)：

　　日期： 年 月 日

• 推荐阅读：
• 2020农村建房包工包料协议
• 个人建房包工包料合同范本
• 私人建房包工包料合同书

• 相关栏目：
• 合同格式
• 建房合同

• 农村建房包工包料合同模板_农村建房包工包料合同格式 相关内容:
• 建筑专业分包合同范本

专业分包工程是建筑工程项目的重要组成部分,专业分包管理是一门重要的学问和课题。建筑专业分包合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的建筑专业分包合同范文，感谢您的阅读。...

• 实用版个人农村土地承包合同

土地承包合同是发包方与承包方之间达成的，关于土地权利义务关系的协议，今天小编就给大家整理了承包合同，大家一定要参考看看哦有关于农村土地承包合同发包方：___________村民委员会(以下简称甲方)承包方：_____________________(以下简...

• 土方回填承包合同

建筑工程的填土，主要有地基填土、基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整等。土方回填承包合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的土方回填承包合同范文，感谢您的欣赏。...

• 建筑土建劳务承包合同范本

建筑土建工程的建设施工与使用的过程中所显现出来的质量问题是不容忽视。因此在签订建筑土建劳务承包合同时需要格外注意，以下是在本站 小编为大家整理的建筑土建劳务承包合同范文，感谢您的阅读。...

• 环境卫生承包合同格式_环境卫生承包合同范本

环境卫生是应用细菌学、生物学、昆虫学、化学、物理学、卫生教育学、等科学办法及手段，签订环境卫生承包合同需要注意啥呢?以下是本站 小编整理的环境卫生承包合同，欢迎参考阅读。...

• 劳务承包合同协议书范本

劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动，今天小编就给大家来分享一下承包合同，喜欢的就一起来学习哦劳务承包合同范本甲方：乙方：第一章 总则第一条 为了保障甲方后勤劳务服务工作，乙方为甲方提供后勤劳务保...

• 道路勘察设计合同模板

勘测设计文件是工程建设的基本依据。那么道路勘察设计合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的道路勘察设计合同范文，感谢您的欣赏。...

• 水暖安装合同范本

水暖安装时北方取暖的重要方式，那么签订水暖安装合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的水暖安装合同范文，感谢您的欣赏。水暖安装合同范文一甲方：(发包方)乙方：(承包方)甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上，本着...

• 光伏电站施工合同范本_光伏电站施工合同模板

光伏电站已经在国内得到广泛发展。那么光伏电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的光伏电站施工合同范文，感谢您的欣赏。光伏电站施工合同范文篇一设计单位(或施工单位，以下简称甲方):建设单位(或业主，以下简称乙方)...

• 查看更多>>

  承包合同

农村建房包工包料合同范文篇三

　　房主：(称甲方) 建筑施工队：(称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定，为了明确双方职责，为维护双方利益，避免纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本合同，并严格履行。

　　一、工程概况

　　1、工程项目名称：私人住宅;

　　2、工程施工地点：

　　3、总建筑面积：

　　4、承包方式：包工包料

　　5、全包价格：每平方米工价为 元。

　　二、工程期限

　　本工程工期自 年 月 日至 年 月 日完成。

　　三、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供建筑施工图;

　　2、负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底;

　　3、保障乙方正常施工，器材堆放及保管室、施工队食堂场地提供;

　　4、保障乙方施工用水、电、路通;

　　5、对工程质量及用料进行全面监督，提出合理要求，发现粗制滥造，违章施工等现象，甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。

　　四、乙方责任

　　1、参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作，建筑所用材料、机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工;

　　2、按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外，乙方必须积极搞好配合;

　　3、乙方施工内容：房屋基础(一米以内由乙方负责，超出部分按市场价格补全)、墙体、梁、架、柱、板、楼面抹平、内外粉刷(混合沙灰,白水泥盖面)、外墙面瓷砖、钢筋网架、楼顶瓦面盖好，主体工程中所有大小项目均由乙方全部完成;

　　4、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;

　　5、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方提出详细计划;商品混凝土必须计算准确;所需辅料(模板、所有房屋用架木)由乙方自己购制;

　　6、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理，并积极配合甲方工程负责人的工作，确保工程质量和工程进度。每道工序完成后，分部分项的检查验收，待验收合格后，方可进入下道工序施工;

　　7、乙方必须搞好现场管理，强化安全教育，特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则，出现任何伤亡事故及财产损失，由乙方全部负责，甲方不负任何连带责任。

　　五、付款方式

　　根据本工程进度按每层建筑实际面积核算，分期付款。动工前支付 万元启动资金，屋顶面完工付 万元，内粉外粉及墙贴面完工全额付清。待工程竣工甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，验收结算后余款付清。

　　六、其它

　　1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买;

　　2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。

　　3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。

　　本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电话号码： 电话号码：

　　年 月 日

农村建房包工包料合同范文篇四

　　发包方： 身份证号： (以下简称甲方)

　　承包方： 身份证号： (以下简称乙方)

　　甲方将位于江津区 建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、这次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建筑施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行以及过路人、旁观人和施工人员的安全(包括税费、管理费)由施工方全部负责。

　　二、施工要求

　　1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更该，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同签订后开始施工，工期为 月(合计 天)，即自 起至 止。乙方需要严格按照工期要求合理安排施工进度，保证按期交房。如因不可抗力因素(自然灾害)导致停工，其工期顺延。

　　3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国际钢材、拉发基水泥。建筑结构相关要求如下：

　　基础：钻井 个、柱子50cm、钢筋6根18、箍筋8个。

　　地圈梁：高600cm、宽25cm、钢筋5根25、箍筋8个，间距15cm。 构造柱：24cm，钢筋4根12、楼面板筋7个双层，间距15cm，楼面厚度10cm。

　　梁柱C30,、板面C25 地坪打好， 排水160，管子3根，屋面天沟宽30cm，楼梯铁门一道，隐蔽部分请甲方监督。不包含所有门窗。

　　4、水、电、气：建房手续费用由甲方支付，乙方协助办理。

　　三、工程价款及付款方式

　　工程报价：每平方 元，主体、楼梯、阳台以实做建筑面积结算为准，本单位包含税收。

　　1、基础完工付总造价的 %。

　　2、按每层楼面打好付每层的造价的 %。

　　3、主体完工后付总造价的 %。

　　4、内外抹灰完工后付 %。

　　5、办理的一切证件(产权证、建房手续由施工方办理)，一年内付钱全部余款。

　　6、如甲方未按时支付工程款，乙方有权停工，停工期间产生的一切经济损失由甲方全部负责。

　　四、工程内容：包括旧房屋拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、街面外墙漆、屋顶瓦盖、水电气到户门口、化粪池一口。其中：门市高度3.5米，住房每层高度3米。工程内容不含门窗(门市门除外)。

　　五、安全责任：施工过程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

　　六、其他约定：施工或如涉及居民阻工导致停工，应由甲方赔偿负责协调解决。

　　七、违约责任：

　　1、乙方承诺：如建好的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。

　　2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结算清外，须赔偿另一方违约金 5 万元。

　　八、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的均可向江津区人民法院提起诉讼。

　　九、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　签约时间： 年 月 日

• 推荐阅读：
• 2020农村建房包工包料协议
• 个人建房包工包料合同范本
• 私人建房包工包料合同书

• 相关栏目：
• 合同格式
• 建房合同

• 农村建房包工包料合同模板_农村建房包工包料合同格式 相关内容:
• 建筑专业分包合同范本

专业分包工程是建筑工程项目的重要组成部分,专业分包管理是一门重要的学问和课题。建筑专业分包合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的建筑专业分包合同范文，感谢您的阅读。...

• 实用版个人农村土地承包合同

土地承包合同是发包方与承包方之间达成的，关于土地权利义务关系的协议，今天小编就给大家整理了承包合同，大家一定要参考看看哦有关于农村土地承包合同发包方：___________村民委员会(以下简称甲方)承包方：_____________________(以下简...

• 土方回填承包合同

建筑工程的填土，主要有地基填土、基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整等。土方回填承包合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的土方回填承包合同范文，感谢您的欣赏。...

• 建筑土建劳务承包合同范本

建筑土建工程的建设施工与使用的过程中所显现出来的质量问题是不容忽视。因此在签订建筑土建劳务承包合同时需要格外注意，以下是在本站 小编为大家整理的建筑土建劳务承包合同范文，感谢您的阅读。...

• 环境卫生承包合同格式_环境卫生承包合同范本

环境卫生是应用细菌学、生物学、昆虫学、化学、物理学、卫生教育学、等科学办法及手段，签订环境卫生承包合同需要注意啥呢?以下是本站 小编整理的环境卫生承包合同，欢迎参考阅读。...

• 劳务承包合同协议书范本

劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动，今天小编就给大家来分享一下承包合同，喜欢的就一起来学习哦劳务承包合同范本甲方：乙方：第一章 总则第一条 为了保障甲方后勤劳务服务工作，乙方为甲方提供后勤劳务保...

• 道路勘察设计合同模板

勘测设计文件是工程建设的基本依据。那么道路勘察设计合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的道路勘察设计合同范文，感谢您的欣赏。...

• 水暖安装合同范本

水暖安装时北方取暖的重要方式，那么签订水暖安装合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的水暖安装合同范文，感谢您的欣赏。水暖安装合同范文一甲方：(发包方)乙方：(承包方)甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上，本着...

• 光伏电站施工合同范本_光伏电站施工合同模板

光伏电站已经在国内得到广泛发展。那么光伏电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的光伏电站施工合同范文，感谢您的欣赏。光伏电站施工合同范文篇一设计单位(或施工单位，以下简称甲方):建设单位(或业主，以下简称乙方)...

• 查看更多>>

  承包合同

推荐站内搜索：雷锋日记读后感、4所垃圾985、高级有质感的句子、300字周记、重庆考研成绩查询、会计从业考试题库、辽宁专升本考试网、陕西会计从业资格考试准考证打印、中学生周记500字湖北考试院成绩查询