对于房屋建筑工程而言,土建是较为重要的分项工程之一,那么签订房屋土建施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的房屋土建施工合同范文，感谢您的欣赏。

房屋土建施工合同范文一

　　甲方： 乙方：

　　经甲乙双方充分协商，在平等、自愿、公平的基础上，甲方自愿将自己一栋四层半房屋以包工包料的方式从基础开始至天面以下的主体和批灰工程承包给乙方施建，乙方同意承包此项目工程建设，双方具体再次协商达成一致，特签订条款规定如下：

　　一、造价：每层每平方米伍佰陆拾元整。

　　二、承包内容及说明：

　　1、基础为承台基础，钢筋为φ[email protected]*120。倒二级承台，第一级承台2米×2米×0.5高。第二级承台1.0米×1.0米×0.4高，基础柱用8φ18。(注：如改成板式基础地下室应另做计算)

　　2、地梁用4φ18，规格240×450。

　　3、一至二层为框架结构，砼柱用8φ18，二至五层为砖混结构，构造柱钢筋用4φ14，一层层高4.0米，二层层高3.5米，三至五层层高为3.2米，楼顶为平屋面(注：砖为多孔优质页岩砖，砌18公分墙)。

　　4、钢筋：一层主梁用3φ18和2φ16(超过5米用3φ20和2φ16)次梁用2φ18和2φ16，挑梁用3φ25和2φ16，二层框架主梁用3φ22和2φ16(注：内容超过4.5米改用3φ25)。次梁用3φ20和2φ16，封闭式挑梁用3φ20和2φ16，看梁用2φ20和2φ16，厕所梁用4φ16，圈梁用4φ14，三至五层，层层倒圈梁，构连柱上

　　5、板筋全部为Φ8，规格为150×150，如主筋跨度横直超过4.2米，改为120×120。螺纹钢筋全部用柳钢。罩筋全部用Φ[email protected]，倒砼用海螺42.5#水泥，其他砌墙批灰用32.5#芦笛普通水泥，沙子全部用全州河沙。砌墙和批灰标号为C5，砼标号为C20。

　　6、楼梯板平面步级和天面倒板不批灰，但要求一定要平，线条直，并倒板平面接口要求抹平。

　　三、造价内不承包项目：

　　1、室内外水电安装。

　　2、厨房里一切附属工程(如无烟灶、菜台板、水池等)。

　　3、门窗、地板砖、内外墙瓷砖、腻子、室内外水沟、水池、化粪池、天面装饰墙、隔热层、防水层、女儿墙等附属工程。

　　四、计算方式：按每层的天面面积计算，飞檐面积结半，阳台面积全算，如出窗台也应算全面积。

　　五、工程质量及责任：

　　l、乙方在施工中，购料及用料搭配必须达到以上标准，并进行施工和管理，并隐蔽工程浇灌必须经甲方看过同意再施工。

　　2、生产安全，如造成安全事故其所有责任及费用由乙方承担，另由于施工造成人员伤害、财产损失由乙方负责。如有人员伤亡、财产损失与

　　甲方无关，全部由乙方负责。

　　3、在施工中，乙方必须保证混凝土密实不露钢筋，梁咸水平，每层楼面用木板抹平。

　　4、保质保量，不得偷工减料，如有质量问题，甲方有权要求终止合同，造成损失由乙方负全责。

　　5、建房所有材料按合同书执行，材料上涨与下浮与甲方无关。

　　6、甲方责任：处理好周边关系的协调，保证乙方运输的一切材料不受任何人干扰;确保工程顺利施工和材料堆放;如中途由·于甲方原因造成停工，所有损失及责任由甲方承担;甲方必须按合同及时支付工程款，以保证工程顺利进行。

　　六、付款方式：

　　l、基础完工后按占地面积预付每平方米肆佰元整。

　　2、完成每层现浇叁天内甲方按每层造价的75%支付给乙方，(但每层平均扣除原付基础款。)内墙批灰到一半后付总造价的10%，批灰全部完工后付总造价的13%，余下2%满一年后若无质量问题，甲方一周内再一次性付清。

　　七、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字后生效，否则违约方付全部责任，验收结算付清款后，本合同自行失效。

　　八、工期：签字日起八个月完工，除雨天。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

房屋土建施工合同范文二

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现有一栋集资房工程对外发包，乙方有意承包。双方友好协商，签订合同条款如下：

　　一、承包形式：包工不包料。

　　二、承包内容：房屋主体制工程及外墙四面瓷砖，层数七层， 每层330平方米左右，按甲方图纸施工，如有局部不详或改动，按甲方要求施工。甲方负责购买钢筋、水泥、石灰、砂石、红砖、铁丝、铁钉、扎丝，乙方负责施工及脚手架，新模板、撑子、马钉等材料，如模板接口透明胶，由甲方购买，乙方负责施工。

　　三、质量要求：

　　1、按图施工，装模尺寸准确、平整，接缝防漏，要求楼板面和梁柱成型平整光洁，达到可以直接刮888胶的要求。

　　2、钢筋布筋扎接准确，符合国家规范要求。

　　3、按规范施工，混凝土配比准确，灌浆，震捣密实，无蜂窝麻面，收浆平整，出现质量问题，乙方无偿返工。

　　4、工程单价：完工验收合格，按楼面价格每平方米人民币壹佰叁拾元结算。

　　五、工期要求：乙方必须保证有个固定施工人员。装

　　六、付款方式：

　　1、每完成壹层主体工程可支付 工程款。

　　2、主体工程完工后，甲方验收合格一个月后，余款一次性结清。

　　七、乙方必须高度重视安全生产，做好安全防护，杜绝安全事故发生，一切安全事故由乙方自行负责。

　　八、违约责任：

　　1、甲方必须按合同支付工程款，否则乙方有权要求甲方结算已完成工程量后中止合同。

　　2、第一层装模时甲方支付给乙方 元，购买新模板及材料，每层工程支款时抵扣。

　　3、乙方必须保质保量完成施工任务，如乙方施工达不到质量要求，或乙方中途退场，作乙方违约中止合同，甲方有权另行施工队伍，已完成工程量按合同单价百分之七十结算。

　　九、本合同双方签字生效，具有法律效力。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

房屋 土建施工合同范文三

　　建设单位(以下简称甲方)：

　　施工单位(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法

　　规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就 工程达成协议，为规范建造住在工程中双方的民事行为，特制定合同规定，希望栓办法严格执行，共同遵守。具体内容如下：

　　第一条 工程概况

　　工程位于 平方米，总造价约为 万元。

　　第二条 乙方承包范围

　　工程地下车库、电气工程等及相应室外管网、道路工程(土方挖运、地基处理、门窗、地暖、电梯、消防工程、铁艺栏杆、楼宇对讲由甲方直接发包，但其中的预留预埋部分任由乙方施工);承包范围包括施工阶段工作和保修阶段工作。

　　第三条 承包方式：

　　乙方以包工包料方式承担工程施工。(但其中钢筋、商品混凝土及各种设备

　　第四条 工程工期

　　工程地下车库开槽时间为施工时间为 年 月 日;竣工日期为 年 月 日.地下车库开

　　第五条 工程质量标准

　　本工程所用材料必须符合国家现行质量标准;工程施工质量必须达到国家现行质量验收评定标准合格等级。

　　第六条 结算依据

　　1、执行湖南省(1)一般土建工程综合取费，(2)土石方、建筑物超高费、垂直运输费、特大机械场外运输及一次安拆费综合取费。(3)安装工程综合取费。

　　2、人工费调整按每个定额工日上调元整)计算，人工费上调部分只计取税后金，不参与取费。

　　3、施工组织措施费按湖南省取，即冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、生产工具用具使用费、检测试验费、工程定位复测场地清理费、成品保护费、二次搬运费、临时停水停电费和临时设施费。

　　4、如果钢筋混凝土墙面、顶棚的表面观感、垂直度、平整度等经甲方、监理公司验收达不到抹灰条件，乙方应按照甲方要求施工，直至达到甲方要求标准。

　　5、双方约定按上述结算依据计算完毕后，按实际建筑面积单方工程造价下浮15元(每平方米壹拾伍元整)后的工程造价作为甲乙双方最终确认的工程结

　　6、土方挖运、地基处理、楼宇对讲系统，有甲方直接发包，乙方必须配合进行施工，乙方不收取配合费，防线、照明费用由乙方自理，清槽钎探、槽底夯实费用计入乙方工程决算。由电信公司、燃气公司、电力公司等政府指定货垄断进行施工的工程不计配合费，电梯安装按安装费 (不计电梯设备费用)的3%计取配合费(如使用乙方材料、设备及水、电等，据实计算费用)。其余甲方发包的工程按发包工程造价的1%计取配合费。

　　7、所有甲供材料及甲定乙供材料均按1%计算采保费。

　　8、材料价差依据甲方认价单结算。

　　第七条 付款方式、农民工工资支付条件

　　1、第一次付款在三层结顶后七日内，第二次付款在八层结顶后七日内，第三次付款在十三层结顶后七日内，以上三次付款每次付款金额均为当期已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的60%;主体结构封顶，经甲方、监理验收质量合格后七日内，付至已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的70%;外贴内抹完成一半付当期已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的70%;外贴内抹工程全部结束付当期已完工作量扣除甲方供应的材料款后余额的70%;全部竣工并具备验收条件后，付至预算造价扣除甲方供应的材料款等后余额的75%;工程竣工验收合格后七日内，付至预算造价扣除甲方供应的材料款等后余额的85%;竣工决算完毕后十日内，付至工程结算造价的95%，剩余5%作为工程质保金，无任何质量问题按本补充协议“售后服务及保修金退付条件”执行(注明：付款基数为甲乙双方核对数或根据最后两层楼已核对完工程单方造价作为付款基数)。

　　2、地下车库第一次付款在主体结构封顶后七日内，第二次付款在安装工程

• 推荐阅读：
• 建筑土建施工合同
• 园林土建施工合同样本
• 电力土建施工合同范本
• 土建施工合同范文
• 土建施工合同范本
• 土建施工分包合同范本
• 施工合同范本
• 施工合同
• 建筑施工合同

• 房屋土建施工合同范本 相关内容:
• 土建施工承包合同

土建施工承包是土木工程的一种，那么你知道土建施工承包合同怎样写吗?以下是在本站 小编为大家整理的土建施工承包合同范文，感谢您的阅读。...

• 土建施工简单合同范本

发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵...

• 农村安全饮水施工合同样本

随着农村经济的发展,人们对农村饮水安全的要求变得越来越高,对于农村安全饮水施工合同你了解多少?以下是在本站 小编为大家整理的农村安全饮水施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 盖房施工合同

随着经济的发展吗，盖房施工是一种常见现象，那么签订盖房施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的盖房施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 施工合同书

施工合同的违约现象十分严重，工程纠纷也极为常见。因此签订施工合同书时需要格外注意，以下是本站 小编为大家整理的施工合同书范文，欢迎参考阅读。...

• 猪场施工合同范本

猪场施工是为了更好的养殖，那么对于猪场施工合同你了解多少呢?以下是本站 小编为大家整理的猪场施工合同范文，欢迎参考阅读。猪场施工合同范文1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中...

• 水平定向钻施工合同样本

水平定向钻进是应用最广泛的一种非开挖技术,那么水平定向钻施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的水平定向钻施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 挖空桩施工合同

挖空桩施工在全国很多工程都在应用,那么对于挖空桩施工合同你知道怎么写吗?以下是在本站 小编为大家整理的挖空桩施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 墙地砖施工合同

在实际施工中,粘贴陶瓷类墙、地砖有多种办法。你知道墙地砖施工合同是怎么的吗?以下是本站 小编为大家整理的墙地砖施工合同范文，欢迎参考阅读。...

• 下水沟施工合同

截水沟一般要求不能将其水排入边沟或排水沟内,但实际施工过程中,必须要排入时,则一定要做好相应的防护措施。那么下水沟施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的下水沟施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 水电站施工合同_水电站施工合同范本

水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的水电站施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 泥工施工合同

家庭装潢中泥工施工质量的好坏,对居室整体装潢有着较大影响,那么泥工施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的泥工施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 室外管网施工合同样本

管网是若干条管道以分支、并联、串联等方式组合而成的有压输水系统。室外管网施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的室外管网施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 钢筋施工合同范本

钢筋种类很多，通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小，以及在结构中的用途进行分类。对于钢筋施工合同你也了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的钢筋施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 风电钢筋施工合同范本

钢筋施工与建筑施工的质量问题关系密切。那么风电钢筋施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的风电钢筋施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 查看更多>>

  承包合同

　　3、农民工工资支付条件：

　　根据国务院、建设部最新颁发的法规，由于承包方拖欠农民工工资，开发商同样承担相应的法律责任。对此，甲方要求乙方必须保证不拖欠农民工工资，按双方合同约定，由乙方在施工中垫付的资金应即时安排到位，在甲方开始支付工程款后，乙方须保证先支付农民工工资。具体条款补充完善如下：

　　(1)在甲方向乙方支付工程款时执行对每批次支付审批分二次执行的办法，第一次支付后，乙方完成向农民工支付工资，完成农民工工资表签收后，报甲方财务部审核再支付二次余额，农民工领取工资时，甲方驻工地代表和监理公司代表应在领取单上签注。

　　(2)乙方上报的农民工工资表必须真实，不得弄虚作假，冒名顶替，否则一经核实，甲方将扣除报表总额的10-30%的违约金;

　　(3)因乙方恶意拖欠农民工工资，造成甲方负连带责任，甲方在完成支付后，按支付总额加扣30%的乙方违约金;

　　上述(2)、(3)条的违约金，甲方先记账，在工程决算中予以扣除。

　　第八条 施工组织保证措施

　　1、乙方委派到本项目部的主要人员(项目经理：)，乙方不得在施工过程中随意更换上述人员，否则视为乙方违约，甲方有权进行经济处罚。

　　2、为强化落实施工管理工作，乙方须委派公司主要领导人

　　目部常务领导，且每月25日-30日须对乙方当月施工管理工作、施工质量问题，与甲方、监理配合等方面进行工作回访，并至少参加每月末的周协调会议，同甲方、监理公司进行沟通，听取对乙方的意见，不断改进乙方的工作，为按期按质完成工作创造条件。若乙方未按以上要求进行沟通等，甲方将扣除乙方5000元/次的违约金。

　　3、乙方项目部经理、技术负责人等主要管理人员，须准时参加每周的工程协调会及甲方或监理方组织的各种临时性会议。在每周工程协调会及各种临时性会议中，项目部经理、技术负责人不得缺席，若无故迟到或旷会，甲方将扣除乙方500元/次/人的违约金。

　　4、为维护甲方、监理对工程现场的绝对领导，乙方不得与甲方、监理发生无原则的冲突;若发生冲突经调查核实，确属乙方原因，甲方将扣除乙方1000元/次的违约金。同 时甲方有权对乙方不称职或不服从管理的项目部人员提出更换要求，乙方须予以配合。

　　5、若乙方对甲方、监理的管理产生异议，乙方有权通过正当渠道向上级领导反映问题。

　　6、乙方在夏收、秋收过程中，不得以种种理由减少施工人员，并保证进度目标不受到影响，否则甲方将针对未完成计划扣除1000-5000元违约金。

　　7、乙方严格按甲方要求做好现场的围墙砌筑和装饰工作。 8、因甲方手续不全造成主管部门给乙方的经济处罚，由甲方承担。

　　第九条 工程质量保证部分

　　1、乙方在各分部分项工程施工展开前，必须提前申报施工方案、作业指导书等资料给监理进行审核，经监理审核，甲方审批后方可施工，经甲方确认的技术资料，乙方须按其内容施工，否则视乙方违约，甲方将视实际情况会同监

　　2、在施工过程中，甲方要求乙方无论进行何种工序时，均必须按照“样板先行，然后展开”的原则进行施工。乙方须提前进行“样板”施工，经乙方自检后，报监理、甲方进行检验;在“样板”达到要求后，方可进行后续施工。

　　3、施工过程中出现的各种质量事故，无论大小，乙方均无权私自进行处理。乙方必须如实向监理公司反映，经监理公司、甲方查明，确认方案后方可处理。若乙方私自处理，一经查实，监理公司有权代甲方扣除乙方500--3000元/次的违约金，并进行返工。4、本工程所使用的主要建安材料，甲方按附件二中的种类进行认质认价。材料进场实行甲方、乙方、监理公司三方会签制度，不合格的材料不准使用到工程上，否则造成的一些经济损失和责任均由乙方负责。甲方供应的设备检测费用由甲方承担。

　　5、未经甲方书面认可，乙方擅自采购的主要材料使用在工程上，乙方必须无条件全部返工、更换，所造成的经济损失由乙方承担。同时扣除乙方违约金，第一次发现扣除20xx元，第二次按第一次扣款金额增加一倍，第三次在第二次基础上再增加一倍，依次类推。

　　6、甲方委托监理公司全权监理，实行全程质量、进度等监督。监理对施工单位每下发一次通知书，附带扣除违约金500元，如果下发的是工程整改通知书，附带扣除违约金1000元，如果下发的是暂停施工令，附带扣除违约金5000元，且由此产生的一切后果均由乙方自行负责。在下发监理通知前将以监理工作联系单的方式作为预警，不扣除违约金。

　　第十条 安全文明施工

　　1、为体现乙方企业形象及精神面貌，甲方要求乙方施工现场必须达到省级文明工地标准，否则甲方有权解除协议或扣除最终结算造价的3%工程款。

　　2、乙方在施工中严格控制噪音及粉尘。若遇干燥、起风等天气，乙方应自觉安排喷水降尘。若乙方工作不到位，受到环保部门的处罚，除处罚金额由乙方承担外，甲方将扣除乙方500元/次违约金。若政府部门对乙方进行停工整改处罚时，一切损失均由乙方自行承担。

　　3、为充分体现甲乙双方互相协作、共同发展原则，在施工过程中，乙方须积极配合甲方迎接各种检查，并无偿为甲方制作2--3条标语，内容、大小由甲方指定，并按要求悬挂。

　　4、施工现场不戴安全帽，扣除违约金50元/人/次;模板绑筋后，发现现场一个烟头扣除违约金50元;现场及施工区发现大便一处扣除违约金200元;小便一处扣除违约金100元;其它执行甲方文明工地管理制度。

　　5、乙方在施工过程中必须强化安全生产意识及管理，严格执行政府部门的安全管理制度及条款。坚持安全第一，做好现场安全防护及成品保护。施工中出现安全事故，导致人员伤亡或财产损失(含第三者)，由乙方负全部责任并承担一切经济损失。同时每发生一次重大人身伤亡事故，甲方另扣除乙方10000元违约金(对甲方直接分包的工程，如由于分包单位自身原因造成的任何意外事故，乙方不承担责任)

　　第十一条 工程风险部分

　　1、施工期间如遇特殊原因，甲方资金不能按时到位，乙方须保证在30天内不得停止施工，否则扣除乙方5000—10000元/次的违约金。

　　2、因非乙方原因，在一周内停水、停电累计48小时内，乙方承担相应停工损失;凡在一周内停水、停电超过48小时，则甲方按实际停工时间作顺延工期处理，所延误工期计入顺延日历工期中，产生的误工费用按甲方现场签证计算。

　　第十二条 廉政管理条件

　　1、在双方合作中，甲方除严格履行合同约定的义务外，还要求自身的管理人员要严格执行公司各项管理制度、岗位责任制，秉公执检，管理好工程项目。中润地产在公司管理中坚持反腐倡廉，严禁公司职员索贿受贿和接收任何形式的馈赠，一旦发现，公司将对职员给予严肃处理。

　　2、乙方要本着对本单位负责、对甲方员工负责的精神，精心履行承包合同约定的责任和义务，抓好施工建设。严禁向甲方工作人员行贿送礼，请吃请喝，更不允许为达到自身利益，拉拢腐蚀甲方人员。

　　3、双方约定：甲方如有人员利用职权向乙方提出个人无理要求，乙方可直接向甲方公司主管副总经理或总经理提出书面或口头反映，甲方一经核实将对甲方人员进行严肃处理。

　　4、乙方不论何种理由(包括婚、丧、病等)向甲方管理人员提供贿赂，请吃请喝或报销个人消费等费用，甲方一旦发现将视乙方违约，甲方在核实实际费用的基础上扣除10-50倍违约金，情节严重的将给予严重警告、缓付工程款或清退出场的处罚。

　　第十三条 资料和图纸的提供

　　甲方：协议生效后三日内，甲方向乙方提供五套土建、安装施工图纸(不含竣工图纸)和相关技术资料

　　乙方：工程竣工验收后10日内，乙方向甲方提供本工程竣工图纸和相关资料，该图纸和资料须满足工程备案和维修要求(竣工图纸由甲方提供，乙方负责绘制、整理)。

　　第十四条 违约责任

　　甲方：若不能及时付款，工期顺延，顺延时间以甲、乙双方书面签证为准。

　　若工程决算完毕后，未能按本合同约定支付工程款，甲方应按同期银行贷款利率承担应付未付款项的利息，或按市场价计算的等值房产抵顶工程款。

　　乙方：

　　1、延误工期，每延误一日乙方向甲方缴纳1000元违约金;延期超过10日，乙方向甲方缴纳工程总造价的1%的违约金;延期超过20日，乙方向甲方缴纳工程总造价的5%违约金;延期超过30天，甲方除要求乙方支付工程总造价的10%违约金外，甲方有权与乙方解除合同(甲方原因和不可抗力除外)。

　　2、工程竣工后，乙方须按甲方及建设行政主管部门的要求，出具工程竣工备案所需的各种证明材料，非甲方原因造成的工程竣工备案滞后，每拖延一天，按工程预算总价的千分之一支付违约金。

　　3、乙方不得转包此工程，否则甲方有权单方解除协议。

　　第十五条 工程决算

　　1、主体封顶经甲方监理验收合格后，乙方可将主体工程决算报送甲方，甲乙双方应在两个月内完成对该工程主体决算的初审;工程竣工验收合格后，乙方将其余部分决算报送甲方，甲乙双方应在两个月内完成对该工程决算的初审。

　　2、工程决算由甲方指定会计师事务所审计。

　　(1)、工程决算工作在双方完成决算数额初审，并对初审完成认可意见后，由甲方在十五日内委托会计师事务所，对双方初审结果进行最终决算审计，进入决算审计阶段，时间为两个月内，甲乙双方派代表同会计师事务所对接，并完成双方代表在审计报告上的签字，甲方以会计师事务所的正式审计报告额为工程决算额。

　　(2)、甲方委托的会计师事务所，保证是具有合法资格和资质，政府认可的事务所，届时由甲方向乙方送达该会计师事务所的相关资质证明。乙方对会计师事务所的资质、资格如有异议应在甲方送达资料之日起三日内向甲方提出

　　第十六条 工程保修、售后服务及质保金退付

　　1、保修年限

　　(1)、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限 。

　　(2)、屋面防水工程、有防水要求的其他部位为五年 。

　　(3)、装修工程为二年 。

　　(4)、电气管线、给排水管道和设备安装为二年。

　　(5)、供热系统为二个采暖期。

　　(6)、其它项目保修年限甲乙双方协商。

　　本工程保修期自竣工验收合格备案完成之日起计算。

　　2、售后服务

　　(1)、“售后服务”是在乙方完成竣工相关手续，正式移交甲方后，乙方向业主直接服务的阶段。“售后服务”时期，乙方应集中安排至少三个月的时间现场挂牌服务;

　　(2)、在乙方施工承包范围内，乙方针对售后服务合同条件，在集中服务期应建立专职服务队，制订售后服务办法及相关标准和服务程序，直接对业主提出的问题进行落实，或解释、或维修，以达到业主满意为标准。在维修期内，甲方委托物业公司对乙方工作进行监督;乙方与业主签订维修到期协议，甲方根据乙方与业主协议退付保修金。

　　3、质保金退付

　　本工程各分项工程的质保金按防水工程和其它工程分两次分别退付，退付时间为质保期满后一个月内，退付条件详见本条第2款。

　　第十七条 其它

　　1、向上级主管部门缴纳的各项费用，如办理开工手续的费用等，依据主管部门有关规定甲乙双方分别承担各自费用。

　　2、争议解决办法：本协议在执行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、施工用水用电费用：甲方提供水源电源，乙方安装好水电表，施工中发生的水电费，根据实际数量和政府主管部门规定的单价据实结算。(建设单位委托物业公司代收水电费)

　　4、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

• 推荐阅读：
• 建筑土建施工合同
• 园林土建施工合同样本
• 电力土建施工合同范本
• 土建施工合同范文
• 土建施工合同范本
• 土建施工分包合同范本
• 施工合同范本
• 施工合同
• 建筑施工合同

• 房屋土建施工合同范本 相关内容:
• 土建施工承包合同

土建施工承包是土木工程的一种，那么你知道土建施工承包合同怎样写吗?以下是在本站 小编为大家整理的土建施工承包合同范文，感谢您的阅读。...

• 土建施工简单合同范本

发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵...

• 农村安全饮水施工合同样本

随着农村经济的发展,人们对农村饮水安全的要求变得越来越高,对于农村安全饮水施工合同你了解多少?以下是在本站 小编为大家整理的农村安全饮水施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 盖房施工合同

随着经济的发展吗，盖房施工是一种常见现象，那么签订盖房施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的盖房施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 施工合同书

施工合同的违约现象十分严重，工程纠纷也极为常见。因此签订施工合同书时需要格外注意，以下是本站 小编为大家整理的施工合同书范文，欢迎参考阅读。...

• 猪场施工合同范本

猪场施工是为了更好的养殖，那么对于猪场施工合同你了解多少呢?以下是本站 小编为大家整理的猪场施工合同范文，欢迎参考阅读。猪场施工合同范文1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中...

• 水平定向钻施工合同样本

水平定向钻进是应用最广泛的一种非开挖技术,那么水平定向钻施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的水平定向钻施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 挖空桩施工合同

挖空桩施工在全国很多工程都在应用,那么对于挖空桩施工合同你知道怎么写吗?以下是在本站 小编为大家整理的挖空桩施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 墙地砖施工合同

在实际施工中,粘贴陶瓷类墙、地砖有多种办法。你知道墙地砖施工合同是怎么的吗?以下是本站 小编为大家整理的墙地砖施工合同范文，欢迎参考阅读。...

• 下水沟施工合同

截水沟一般要求不能将其水排入边沟或排水沟内,但实际施工过程中,必须要排入时,则一定要做好相应的防护措施。那么下水沟施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的下水沟施工合同范文，感谢您的阅读。...

• 水电站施工合同_水电站施工合同范本

水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的水电站施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 泥工施工合同

家庭装潢中泥工施工质量的好坏,对居室整体装潢有着较大影响,那么泥工施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的泥工施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 室外管网施工合同样本

管网是若干条管道以分支、并联、串联等方式组合而成的有压输水系统。室外管网施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的室外管网施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 钢筋施工合同范本

钢筋种类很多，通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小，以及在结构中的用途进行分类。对于钢筋施工合同你也了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的钢筋施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 风电钢筋施工合同范本

钢筋施工与建筑施工的质量问题关系密切。那么风电钢筋施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的风电钢筋施工合同范文，感谢您的欣赏。...

• 查看更多>>

  承包合同

推荐站内搜索：党史教育心得体会2021、自考查询、广西成人高考成绩查询、观察蚂蚁的作文400字、公务员考试准考证、重庆自考成绩查询、公务员考试申论试题、河南成人高考成绩查询、江苏二级建造师准考证打印、自考大专报名入口官网、