随着经济的发展吗,盖房施工是一种常见现象,那么签订盖房施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的盖房施工合同范文,感谢您的阅读。
盖房施工合同范文1
建筑单位: (简称甲方)
施工单位: (简称乙方)
根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠、互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、承包方式
1、此楼房建筑为砖混结构二层,从开挖基础到粉刷完毕,实行包工不包料性质,甲方负责建筑所需一切原材料,包括施工用的水电一切原材料,施工所用的一切工具设备乙方负责。
2、建筑的结构外观、铺面与街面一样,结构尺寸根据甲方所需要的尺寸进行施工,若乙方造成尺寸的返工现象,乙方必须补偿甲方原材料费。
3、室内若需要的回填土方,乙方负责回填及压实,楼房的水电安装属乙方工程。
4、在整套房的室内工程中,底层水磨石,二层地板砖,前后两面、卫生间、洗漱间、厨房满贴瓷砖,走 道、楼梯贴内墙砖1.5米高,一楼二楼贴内墙砖1.5米高,以上刮仿瓷,上乳胶漆,前后雨蓬30公分。
5、施工中乙方的生活乙方自己负责,浇灌楼层的伙食由乙方自理。
6、此工程时间:20xx年3月12日开工,工期3个月6月底必须完工。
二、质量要求
1、基础按尺寸开挖,砂浆饱满,水平一致。
2、墙体垂直,平整、灰缝饱满,梁柱、板面无浇空、断层,不得出现大的漏筋、马蜂窝,楼板层水平在2公分以内。
3、地板砖:墙砖水平一致,砂浆饱满,不能有贴空现象。
4、内粉墙体平整,仿瓷刮光刮滑,门窗角必须垂直,无粉空现象。
三、安全措施
施工中,乙方必须提高安全意识,强化安全管理,一切大小安全事故乙方自己负责,与甲方无关。
四、结算方式
按实际建筑面积计算,每平方米按 元计算。
五、付款方式
1、基础完全完工付壹万元,每层浇灌完付壹万元,粉刷完付壹万元。
2、下欠款完工验收后结算,一次全部付清。
六、未在合同内的工程,经甲、乙双方共同协商处理。
七、此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
盖房施工合同范文2
(简称甲方)
(简称乙方)
根据甲方工程建设需要,甲、乙双方通过协商,甲方同意将哈牡绥东物流质押担保中心院内钢结构库房房盖更换房盖工程(以下简称更换房盖工程)委托乙方承包施工,乙方接受甲方委托,为明确双方责任,特签订本合同。
一、施工内容
更换房盖工程甲方委托乙方按甲方提供的施工要求对库房房盖更换工程项目进行施工建设。
二、承包方式及结算办法
(一)、更换房盖工程总价23万元,更换下来的旧彩钢瓦归乙方所有。
(二)、更换房盖工程承包方式为大包;包工、包料(更换的新瓦必需为0.45规格的彩钢瓦)。
(三)、更换房盖工程采用工程内容及工程量以工程为准,按实竣工结算的方式。
(四)、乙方应在工程竣工验收合格之日起3天内编制完工程结算书并提交甲方,甲方在收到结算书后3天内完成审核工作,审定后的结算总价即为更换房盖工程承包总价。
三、施工工期
更换房盖工程施工总期天,开工日期以本合同签字生效之日起的第3天算起,竣工期应顺延,乙方应采取措施确保按期开工及竣工。
四、施工质量及验收
(一)、乙方应严格按甲方要求现行施工及验收规范进行施工,工程质量必需达到合格。
(二)、工程竣工后,乙方应提前通知甲方进行验收,凡在施工及验收中发现质量达不到验收要求的,乙方必须无条件返工并承担全部责任及费用。
(三)、更换房盖工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起3年。
五、付款方式及结算
签于更换房盖工程施工周期短乙方在施工材料进场,甲方先付工程总价50%款在工程竣工验收合格,结算审定之日起七天内甲方付清给乙方全部工程款,扣壹万元保证金,一年后工程质量没问题返还给乙方。
六、材料供应
(一)、更换房盖工程施工所需全部材料均由乙方负责采购,必需保证0.45彩钢瓦。
(二)、工程中彩钢瓦材料,乙方必须保证全部选购质量符合国家规定的产品,严禁提供和使用不合格的材料或伪劣产品。
七、双方职责
(一)、甲方责任:
1.派出施工代表负责施工中技术问题的处理及与乙方日常工作联系,并对本更换房盖程施工质量进度进行监督,检查;
2.负责在工程完工后组织验收;
3.按时按规定乙方拨付工程款项。
(二)、乙方责任:
1.严格按甲方要求施工、施工规范及施工程序组织施工,并服从甲方现场代表对施工质量进度监督检查;工程竣工质量保修期为3年。
2.采取措施以防止事故发生,凡施工中由于乙方自身原因造成的人员伤亡事故及其他损失其责任和损失均由乙方自负,甲方不承担任何责任。
八、其他约定事项
(一)、本合同未尽事宜,甲、乙双方可以协商解决。
(二)、违约处理:本合同在履行中如发生违约事件双方应协商解决,如协商解决不成则采取仲裁处理方式,申请仲裁委员会进行仲裁处理。
(三)、本合同中自甲、乙双方签字之日起生效,工程完工结算办妥并付清工程款后自行失效,但保修期这条有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
盖房施工合同范文3
甲方:
乙方:
甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼,现甲乙双方自愿达成以下协议:
一,工程形式:
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。乙方负责楼房的主体工程施工,及建房中的一切机械工具。
二,工程工价:按楼面投影面积计算,每平方米 元。
三,甲方责任:
1,提供施工用水、电。
2,及时提供一切需用建材。
3,整个工程捣基础、楼面等时,一次性付给甲方生活费补贴 元。
四,乙方工程内容:
1,楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。
2,淋砖,工程结束后,清理各楼层。
3,墙内外批灰,但不包括门面。
4,楼顶砌围封一米高。
5,用水泥砌楼梯三角。
6,安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。
7,前檐阶捣水泥。
8,柱、梁用全新模板。
9,负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖
五,乙方必须保证达到如下要求:
1,保管好并合理使用甲方的建筑材料。
2,水泥柱注重垂直度,偏差不能超过1厘米。砖墙要求竖直,偏差不超过1.5厘米,砖体对缝不超过两层。
3,捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。
4,地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%,墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%
六,乙方要实行安全施工,施工中造成安全事故,由乙方承担一切责任,与甲方无关。
七,乙方要确保施工质量,如达不到甲方要求,甲方有权要求乙方翻工,翻工所需工钱和材料由乙方负责。
八,工程付款:每完成一层主体工程后,甲方付给乙方 %,余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。
九,工程时间从 年 月 日~ 年 月 日,乙方确保按工期完工,如不按时完工交方,则按工程款5%付给甲方。
十,以上不尽事宜,由双方协商解决。
十一,以上协议一式两份,签字后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
- 推荐阅读:
- 农村安全饮水施工合同样本
- 施工合同书
- 猪场施工合同范本
- 水平定向钻施工合同样本
- 挖空桩施工合同
- 墙地砖施工合同
- 施工合同范本
- 施工合同
- 建筑施工合同
- 盖房施工合同 相关内容:
- 下水沟施工合同
- 水电站施工合同_水电站施工合同范本
- 泥工施工合同
- 室外管网施工合同样本
- 钢筋施工合同范本
- 风电钢筋施工合同范本
- 地砖施工合同_地砖施工合同范本
- 补充施工合同
- 施工用电合同
- 视频施工合同范本
- 室外施工合同范本
- 施工改造合同
- 钢筋施工合同
- 补充施工合同
- 私房施工合同
- 查看更多>>
承包合同
截水沟一般要求不能将其水排入边沟或排水沟内,但实际施工过程中,必须要排入时,则一定要做好相应的防护措施。那么下水沟施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的下水沟施工合同范文,感谢您的阅读。...
水电站施工过程浩大,其中交叉作业存在着较大的安全风险和隐患。水电站施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的水电站施工合同范文,感谢您的欣赏。...
家庭装潢中泥工施工质量的好坏,对居室整体装潢有着较大影响,那么泥工施工合同也是怎样一回事呢?以下是在本站 小编为大家整理的泥工施工合同范文,感谢您的欣赏。...
管网是若干条管道以分支、并联、串联等方式组合而成的有压输水系统。室外管网施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的室外管网施工合同范文,感谢您的欣赏。...
钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类。对于钢筋施工合同你也了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的钢筋施工合同范文,感谢您的欣赏。...
钢筋施工与建筑施工的质量问题关系密切。那么风电钢筋施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的风电钢筋施工合同范文,感谢您的欣赏。...
地砖是用黏土烧制而成,规格多种。地砖施工合同你了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的地砖施工合同范文,感谢您的欣赏。地砖施工合同范文篇一甲方:乙方:甲乙双方就卫生间地面及墙面、楼梯间工程本着公平、公正、相互合作的原...
施工合同是明确相互权利、义务关系的合同。那么补充施工合同怎样写呢?以下是在本站 小编为大家整理的补充施工合同范文,感谢您的欣赏。补充施工合同范文一为了保证工程质量,所有建筑材料,发包方、承包方及监理方共同参与采购,甲方...
在施工用电过程中,常常因种种原因发生安全事故,那么在签订施工用电合同时需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的施工用电合同范文,感谢您的阅读。...
网络技术的发展,使得视频监控系统施工运用到各行各业中。视频施工合同是怎么的呢?以下是在本站 小编为大家整理的视频施工合同范文,感谢您的欣赏。视频施工合同范文一甲方: 乙方:双方经友好协商同意,签定本合同。...
室外施工是重要的施工内容,你知道室外施工合同怎样写吗?以下是本站 小编为大家整理的室外施工合同范文,欢迎参考阅读。室外施工合同范文1甲方:乙方:甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,就乙方承建的甲方海威财富广场A、B座...
随着社会经济的快速发展,施工改造工程越来越多,对于施工改造合同你是怎么理解的?以下是本站 小编为大家整理的施工改造合同范文,欢迎参考阅读。...
钢筋(也称缧纹钢),是一种钢制的条状物,是建筑材料的一种。那么签订钢筋施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的钢筋施工合同范文,感谢您的欣赏。...
施工合同即建筑安装工程承包合同,签订补充施工合同需要注意啥呢?以下是在本站 小编为大家整理的补充施工合同范文,感谢您的欣赏。补充施工合同范文一甲方单位:乙方单位:签订地点:签订日期:甲方单位:肇庆市职业简介服务中心与...
随着社会经济的发展,很多私房施工大量涌现,那么对于私房施工合同你了解多少呢?以下是在本站 小编为大家整理的私房施工合同范文,感谢您的阅读。...
推荐站内搜索:暑假日记200字大全、榜样5心得体会300字、名著读后感2000字、2019下半年教师资格证成绩查询时间、安徽教师招聘考试网、2013年成人高考录取分数线、我的中国梦心得体会、吉林省自学考试成绩查询、2012国考行测答案、假如人类可以冬眠300字作文、