挖土方承包合同（精选3篇）挖土方承包合同（精选3篇）
挖土方承包合同 篇1
发包人（以下简称甲方）_________________
承包人（以下简称乙方）_________________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：_________________
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：_________________
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：_________________
开挖、运输土方元/m3（石砂）。
四、工期要求：_________________
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：_________________
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：_________________
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，强化检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式：_________________
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。·店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同
八、仲裁与调解：_________________
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人（甲方）：________________承包班组长（乙方）：_____________
联系电话：_________________联系电话：_________________
年月日年月日
以上就是挖土方承包合同范本，你可以参考一下。
挖土方承包合同 篇2
发包人(以下简称甲方)_________________
承包人(以下简称乙方)_________________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：_________________
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求：_________________
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：_______________ __
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：_________________
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，强化检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水
和其他措施。
七、结算方式：_________________
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。·店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同
八、仲裁与调解：_________________
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：________________承包班组长(乙方)：_____________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_____年_____月_____日
挖土方承包合同 篇3
发包方：(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及上关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿协商致的基础上，就甲方向乙方分包挖土方、石方达成如下合同：
一、工程地点：贵州省铜仁市万山区经济开发区
二、结算币种：人民币
1、经甲乙双方协商，土方和石方单价如下：土方元每立方，石方 24 元每立方，以上单位含壹公里短途运费，如超出壹公里按每壹公里 1元立方以此推算。
2、按实收方。
3、此单价为乙方结算价不含税金。
三、总承包合同：包括机械、辅材、人工、保险、安保、劳保费等所有乙方产生的费用，由乙方承担。
四、工程的总造价暂定 ￥：3000 万元(叁仟万元整)。
五、开工方式：由甲方通知乙方开工，乙方接到通知后1个月内进场施工。
六、保证金支付：
1、双方合同签定后，在1个月内把￥元整)打入甲方指定帐户，方可进场施工。
2、在进场施工到3个月后，退还保证金给乙方。
七、付款方式：
1、按工期程每月进度的85%支付进度款，每月规定日前支付进度款，余下的15%工程款款项等地整平完工后一次付清。
2、如每月未能按时支付进度款，工程所产生的误工费由甲方支付，每日按当月进度款20%支付给乙方，以做违约金。
八、违约责任
1、如果甲方不按时支付工程款，乙方将不承担由此造成延误的任何后果。
2、双方都应遵守合同的法律、法规不得单方面毁约。
3、未经协商一方面毁约，需支付给对方按总价的20%工程款项做为违约赔偿。
九、纠纷解决：
双方在履行过程中或合同终止地，若发生争议或纠纷时，双方可以协商解决，如未能解决时可向需方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力，合同经双方签字即时生效，生效后应严格执行本合同中的各项条款。
十一、其它未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方负责人(盖章)： 乙方负责人(盖章)：
签约代表： 签约代表：
电话： 电话：
传真：
签订日期：
年 月 传真： 日
推荐站内搜索：湖北自考成绩、二建考试试题湖北省高等教育自学考试成绩查询、村官考试报名时间、陕西教师资格证成绩查询、自学考试查询、湖北自考成绩、经济师考试报名时间、我长大了作文400字、今年考研分数线、
